【導(dǎo)語】承攬承包合同怎么寫才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了10篇優(yōu)質(zhì)的承攬承包合同范文,都是標(biāo)準(zhǔn)的書寫參考模板,便于您一一對比,找到符合自己需求的范本。以下是10篇承攬承包合同范文,希望您能喜歡。
- 目錄
【第1篇】承包設(shè)備加工生產(chǎn)承攬合同書范本
委托方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
經(jīng)友好協(xié)商,本著相互尊重原則,甲方委托乙方制作業(yè)務(wù),為明確雙方責(zé)任,確保完成任務(wù),共同信守合約,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽定如下協(xié)議,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
1、所有設(shè)備加工、生產(chǎn)、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供,工具由乙方負(fù)責(zé)人辦理借用、歸還手續(xù),丟失或者損壞由乙方按照甲方進(jìn)價賠償。
2、本勞務(wù)合同內(nèi)的總承包范圍____________________________________________________。
以上設(shè)備總工資人民幣__________________________整(包括保險費(fèi))。
3、乙方在施工前,甲方負(fù)責(zé)提供給乙方圖紙及資料,乙方弄清后方可按圖施工,如圖紙有誤及時告知甲方更正,乙方在施工過程中無權(quán)擅自更改,如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé);乙方同時需負(fù)責(zé)做好材料預(yù)算工作交給甲方。原材料卸車到設(shè)備裝車為止,施工時現(xiàn)場每天打掃一次。
4、本合同內(nèi)容從________年____月____日開始到________年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由(包含氣候原因)延誤工期,若有延誤,每延誤一天,甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰,同時甲方有權(quán)拒付工資。
5、乙方在施工過程中必須做到節(jié)材、節(jié)電、節(jié)時,同時施工時必須注意安全,制作現(xiàn)場及進(jìn)入車間需佩戴安全帽;同時制作施工時需要注意各方面的安全,水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規(guī)范。乙方必須購買人身安全保險(其費(fèi)用可由甲方墊付,手續(xù)乙方辦理)。一旦出現(xiàn)安全事故,概由乙方負(fù)責(zé),且工期不能延誤,若有延誤按照合同第四條規(guī)定處理。
6、如乙方用錯或者開錯材料,由乙方賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。在甲方的用戶單位運(yùn)行時出現(xiàn)乙方制作的質(zhì)量問題,也有乙方負(fù)責(zé)(包括車旅費(fèi))。
7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按照甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)由甲方初步驗(yàn)收,最后以甲方的用戶單位驗(yàn)收為準(zhǔn),在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監(jiān)督及標(biāo)準(zhǔn),如出現(xiàn)質(zhì)量問題及時協(xié)商解決。
8、賠償辦法:乙方要以房產(chǎn)等財產(chǎn)作為抵押。
9、總承包工資支付辦法:年終一次性結(jié)清工資(按實(shí)際完成量結(jié)算)。
10、本合同具有法律效力,雙方按照國家民法典執(zhí)行。
11、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。雙方簽字生效。
12、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,有仲裁機(jī)關(guān)裁定。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
聯(lián)系電話:________________聯(lián)系電話:________________
簽訂日期:________年____月____日簽訂日期:________年____月____日
【第2篇】承攬合同 : 承包加工合同
發(fā)包人:xx木材廠,
法定代表人: (下稱甲方)
承包人: ,身份證號碼:
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于 的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間,實(shí)行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經(jīng)營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將xx木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項(xiàng)加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承程中將xx木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?;驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、 違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金 元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決 。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
【第3篇】加工承攬承包合同
2023加工承攬承包承 攬 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
定 作 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
風(fēng)險告知:在訂立加工承攬合同之前,應(yīng)當(dāng)要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項(xiàng)目,其設(shè)計能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項(xiàng)目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù),也應(yīng)查詢清楚,以避免因承攬方無實(shí)際完成能力而引起的合同糾紛。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:_____________
第二條 加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________________
風(fēng)險告知:當(dāng)事人在訂立合同時應(yīng)當(dāng)具體準(zhǔn)確地寫明定作物的名稱或項(xiàng)目,不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應(yīng)該注意的是,合同注明的加工物必須是合法物,在合同訂立過程中應(yīng)當(dāng)審查加工物是否是法律禁止物,是否需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)才允許加工,以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準(zhǔn)而出現(xiàn)不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方:定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
風(fēng)險告知:關(guān)于定作物的檢查驗(yàn)收,承攬方在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當(dāng)事人雙方對定作物和項(xiàng)目的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明:定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的,定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題,除定作方使用,保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
第七條 交貨的時間和地點(diǎn)
1。交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn):委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn):自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間:雙方另有約定的,按約定的方法計算。
風(fēng)險告知:關(guān)于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限,有標(biāo)準(zhǔn)的按照標(biāo)準(zhǔn),沒有標(biāo)準(zhǔn)的按雙方約定的要求檢驗(yàn)。對于檢驗(yàn)的方式、方法和期限雙方認(rèn)為有必要時協(xié)商,最好注明提出異議的期限,對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點(diǎn),以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
__________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
__________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:
___________________________________________
第十一條 其他約定:
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款:不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任:經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元:(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風(fēng)險告知:關(guān)于違約金的事項(xiàng),如有約定要分別注明違約事項(xiàng)所適用的違約金數(shù)額或計算方法。另外,《加工承攬合同條例》對違約責(zé)任、違約金結(jié)付定出了比例幅度:合同當(dāng)事人應(yīng)注意確定違約金的具體百分?jǐn)?shù)。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方:變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分:如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金:以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決:協(xié)商不成按_____項(xiàng)處理:
1。向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁:
2。向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份:合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方(公章):____________________ 承攬方(公章):____________________
法定代表人(簽章):_____________ 法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日 ________年______月______日
【第4篇】承包承攬合同
2023承包承攬承包承攬合同
定作方:_____________(簡稱甲方)
承攬方:_____________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:_________________
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:_________________
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________
5.結(jié)算方式:_________________
6.違約責(zé)任,除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任
不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值__________%或酬金總額__________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任
中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金__________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:_________________
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)__________份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限,從雙方簽署之日起到__________年_____月_____日止。
12.本合同簽訂日期:_________________年_____月_____日
定作方:_____________承攬方:_____________
法定代表人:_____________法定代表人:_________________
開戶銀行:______________開戶銀行:_____________
帳號:_____________帳號:_____________
__________年_____月_____日
【第5篇】[承攬合同]—土地聯(lián)產(chǎn)承包合同
[承攬合同]—土地聯(lián)產(chǎn)承包合同
訂立合同雙方:
______縣______公社(鄉(xiāng))_____大隊(duì)(村)___生產(chǎn)隊(duì),以下簡稱甲方:
承包戶主______,以下簡稱乙方
為了落實(shí)聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,充分調(diào)動社員的生產(chǎn)積極性,明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),根據(jù)中央(83),(84)一號文件精神,經(jīng)社員大會討論同意和甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
一,承包土地的面積,地點(diǎn),等級
甲方將______畝土地(田)發(fā)包給乙方,該土地位于______,東至______,西至______,南至______,北至______.其中,一等地______畝,二等地______畝,三等地______畝,四等地______畝,……。承包土地的所有權(quán)屬于集體,乙方只有土地使用權(quán),不得買賣,出租,荒蕪,不準(zhǔn)轉(zhuǎn)作宅基地。
二,承包時間
承包時間共______年,從一九______年______月______日起,至一九______年______月______日至。
三, 乙方的權(quán)利義務(wù)
⒈ 乙方有權(quán)獲得國家下?lián)苡糜诎l(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥、農(nóng)藥、良種、貸款指標(biāo)和其它農(nóng)業(yè)物資。
⒉ 乙方必須完成上級下達(dá)的種植計劃,在完成種植計劃的前提下,可以自己決定種植經(jīng)營。
⒊ 乙方必須完成按土地畝數(shù)攤派的統(tǒng)購指標(biāo)任務(wù)和上繳農(nóng)業(yè)稅的任務(wù),每年向國家交售______斤______,______斤______,______斤______,……。交售時間是____________.每年向國家繳納農(nóng)業(yè)稅______元,納稅時間是________________.乙方必須每年向甲方上交公積金______元,公益金______元,管理費(fèi)______元,上交時間為每年的______月______日以前。乙方必須完成甲方按承包土地畝數(shù)攤派的義務(wù)工日,或上交按義務(wù)工日折價的金額。(本條亦可采取列表形式,見后)
⒋ 乙方經(jīng)甲方同意,可以自找對象轉(zhuǎn)包土地,可以與轉(zhuǎn)承包戶協(xié)商,平價購買生活用糧。土地轉(zhuǎn)包后,轉(zhuǎn)包戶必須承擔(dān)原由乙方承擔(dān)的所有統(tǒng)購任務(wù)和繳納農(nóng)業(yè)稅任務(wù),承擔(dān)向甲方上交“三金”和完成義務(wù)工任務(wù)。
⒌ 乙方如遇生(不能違背計劃生育規(guī)定)、死、嫁、娶,承包土地一般不變動,但必須按規(guī)定調(diào)整所承擔(dān)的義務(wù)。乙方如因勞動力減少,無法繼續(xù)承包土地,又無人愿轉(zhuǎn)承包時,可以向甲方提出退回承包土地的一部或全部,由甲方另行統(tǒng)一安排。乙方對國家、集體承擔(dān)的義務(wù)相應(yīng)減少或免除。
⒍ 乙方有責(zé)任保護(hù)承包土地上的林木、排灌、通電等國家或集體設(shè)施。
四,甲方的權(quán)利義務(wù)
⒈ 甲方有權(quán)監(jiān)督乙方完成國家下達(dá)的種植計劃、統(tǒng)購任務(wù)和納稅任務(wù),有權(quán)敦促乙方完成對集體的義務(wù)。
⒉ 國家按計劃分配用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥、農(nóng)藥、良種、貸款指標(biāo)和其它農(nóng)用物資,甲方應(yīng)及時按承包土地的數(shù)量和等級分配給乙方。
⒊ 甲方應(yīng)定期公布集體財務(wù)帳目和公積金、公益金、管理費(fèi)的使用情況,必須接受乙方的監(jiān)督檢查。
五,違約責(zé)任
⒈ 乙方如不按時履行對國家和集體的義務(wù),除應(yīng)繼續(xù)履行外,還應(yīng)按遲延項(xiàng)目價值的____%,向甲方償付違約金。乙方如仍然拒不履行義務(wù)的,甲方除可請求有關(guān)部門處理外,有權(quán)收回乙方承包的土地。
⒉ 乙方如荒蕪承包的土地,除應(yīng)履行對國家、集體的一切義務(wù)外,甲方有權(quán)收回土地。乙方如果擅自出賣和租讓承包的土地,甲方可宣布買賣與租讓關(guān)系無效,并可收回土地。乙方如果在承包的土地上建房,甲方有權(quán)責(zé)令乙方拆除。乙方如果毀壞承包土地上的樹木和集體設(shè)施,應(yīng)照價(毀壞樹木折價)賠償。
⒊ 甲方如不及時撥給乙方國家分配的化肥、農(nóng)藥、良種、貸款指標(biāo)和其它農(nóng)用物資,應(yīng)按其價值的______%,向乙方償付違約金,并應(yīng)如數(shù)補(bǔ)發(fā)所欠物資。
六,不可抗力
乙方如因不可抗力的自然災(zāi)害,造成承包土地內(nèi)農(nóng)作物的減產(chǎn)或絕產(chǎn),經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,可根據(jù)實(shí)際情況減少或免除乙方對國家或集體的義務(wù)。
七,其它
____________________________________________________________________________________.
本合同從承包期開始之日起生效。承包期內(nèi),承包戶主如去世,其家庭成員有承包繼承權(quán)。本合同不因甲方代表人的變更而變更。合同執(zhí)行期間,任何一方不得擅自變更或解除合同;合同如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式______份,送大隊(duì)(村委會),(如經(jīng)公證或鑒證,還應(yīng)送公證或鑒證機(jī)關(guān))……各留存一份。
甲方:______縣______公社(鄉(xiāng))______大隊(duì)(村)______生產(chǎn)隊(duì)(公章)
代表人:______(蓋章)
乙方戶主:______(蓋章)
______年______月______日訂
【第6篇】[承攬合同]—土地聯(lián)產(chǎn)經(jīng)營承包合同
[ 承攬合同 ]—土地聯(lián)產(chǎn)經(jīng)營 承包合同
訂立合同雙方:
__縣__鄉(xiāng)__村__組,以下簡稱甲方:
承包戶主__,以下簡稱乙方。
為了落實(shí)聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,充分調(diào)動農(nóng)民的生產(chǎn)積極性,明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),根據(jù)中央(83)、(84)一號文件精神,經(jīng)村民大會討論同意和甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承包土地的面積、地點(diǎn)、等級
甲方將__畝土地(田)發(fā)包給乙方,該土地位于__,東至__,西至_,南至__,北至__。其中,一等地__畝,二等地__畝,三等地__畝,四等地__畝,……。承包土地的所有權(quán)屬于集體,乙方只有 土地使用權(quán) ,不得買賣、出租、荒蕪,不準(zhǔn)轉(zhuǎn)作 宅基地 和構(gòu)筑其它建筑物。
第二條 承包期限
承包時間共__年,從__年__月__日起,至__年__月__日止。
第三條 乙方的權(quán)利義務(wù)
1.乙方有權(quán)獲得國家下?lián)苡糜诎l(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥、農(nóng)藥、良種、貸款指標(biāo)和其它農(nóng)業(yè)物資。
2.乙方必須完成上級下達(dá)的種植計劃,在完成種植計劃的前提下,可以自己決定種植經(jīng)營。
3.乙方必須完成按土地畝數(shù)攤派的統(tǒng)購指標(biāo)任務(wù)和上繳農(nóng)業(yè)稅的任務(wù),每年向國家交售____斤,____,____斤____,____斤____,……。交售時間是____。每年向國家繳納農(nóng)業(yè)稅__元,納稅時間是___。乙方必須每年向甲方上交 公積金 __元,公益金__元,管理費(fèi)__元,上交時間為每年的__月__日以前。乙方必須完成甲方按承包土地畝數(shù)攤派的義務(wù)工日,或上交按義務(wù)工日折價的金額。
(本條亦可采取列表形式,見后)
4.乙方經(jīng)甲方同意,可以自找對象轉(zhuǎn)包土地,可以與轉(zhuǎn)承包戶協(xié)商,平價購買生活用糧。土地轉(zhuǎn)包后,轉(zhuǎn)包戶必須承擔(dān)原由乙方承擔(dān)的所有統(tǒng)購任務(wù)和繳納農(nóng)業(yè)稅任務(wù),承擔(dān)向甲方上交“三全”和完成義務(wù)工任務(wù)。
5.乙方如遇生(不能違背計劃生育規(guī)定)、死、嫁、娶,承包土地一般不變動但必須按規(guī)定調(diào)整所承擔(dān)的義務(wù)。乙方如因勞動力減少無法繼續(xù)承包土地又無人愿轉(zhuǎn)承包時,可向甲方提出退回承包土地的一部或全部,由甲方另行統(tǒng)一安排。乙方對國家、集體承擔(dān)的義務(wù)相應(yīng)減少或免除。
6.乙方有責(zé)任保護(hù)承包土地上的林木、排灌、通電等國家或集體設(shè)施。
第四條 甲方的權(quán)利義務(wù)
1.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方完成國家下達(dá)的種植計劃、統(tǒng)購任務(wù)和納稅任務(wù),有權(quán)敦促乙方完成對集體的義務(wù)。
2.國家按計劃分配用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥、農(nóng)藥、良種、貸款指標(biāo)和其它農(nóng)用物資,甲方應(yīng)及時按承包土地的數(shù)量和等級分配給乙方。
3.甲方應(yīng)定期公布集體財務(wù)帳目和公積金、公益金、管理費(fèi)的使用情況,必須接受乙方的監(jiān)督檢查。
第五條 違約責(zé)任
1.乙方如不按時履行對國家和集體的事務(wù),除應(yīng)繼續(xù)履行外,還應(yīng)按遲延項(xiàng)目價值的__%,向甲方償付 違約金 。乙方如仍然拒不履行義務(wù)的,甲方除可請求有關(guān)部門處理外,有權(quán)收回乙方承包的土地。
2.乙方如荒蕪承包的土地,除應(yīng)履行對國家、集體的一切義務(wù)外,甲方有權(quán)收回土地。乙方如果擅自出賣和租讓承包的土地,甲方可宣布買賣與租讓關(guān)系無效,并可收回土地。乙方如果在承包的土地上建房,甲方有權(quán)責(zé)令乙方拆除。乙方如果毀壞承包土地上的樹木和集體設(shè)施,應(yīng)照價(毀壞樹木折價)賠償。
3.甲方如不及時撥給乙方國家分配的化肥、農(nóng)藥、良種、貸款指標(biāo)和其它農(nóng)用物資,應(yīng)按其價值的__%,向乙方償付違約金,并應(yīng)如數(shù)補(bǔ)發(fā)所欠物資。
第六條 不可抗力
乙方如因不可抗力的自然災(zāi)害,造成承包土地內(nèi)農(nóng)作物的減產(chǎn)或絕產(chǎn),經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,可根據(jù)實(shí)際情況減少或免除乙方對國家或集體的義務(wù)。
第七條 其它
_____________________________________
本合同從承包期開始之日起生效。承包期內(nèi),承包戶主如去世,其家庭成員有承包 繼承權(quán) 。本合同不因甲方代表人的變更而變更。合同執(zhí)行期間,任何一方不得擅自變更或 解除合同 ;合同如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,送村委員、(如經(jīng)公證或鑒證,還應(yīng)送公證或鑒證機(jī)關(guān))……各留存一份。
甲方:__縣__鄉(xiāng)__村__組(公章)
代表人:__(蓋章)
乙方戶主:__(蓋章)
__年__月__日訂
【第7篇】建筑工程承包承攬合同
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方按照《_________________》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在________縣________街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下:
1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工,內(nèi)墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設(shè),衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工,工程從________年________月________日開始動工,至________年________月________日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年________月________日前完工。
3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺,抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé),施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。
二、費(fèi)用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實(shí)際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,付清工程的余下款項(xiàng)。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工,延期完工或者質(zhì)量不合格,乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年________月________日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋_________________)乙方(簽字蓋_________________)
________年________月________日________年________月________日
雙方證明人(簽字蓋_________________)
【第8篇】承攬合同與承包合同區(qū)別
個人認(rèn)為,承包合同和承攬合同的區(qū)別就是承攬合同具有人身性,即未經(jīng)定做人同意承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成;還有一點(diǎn)就是定做人具有任意變更和解除的權(quán)利(當(dāng)然,有損失的還是需要賠償?shù)模?。在具體的事務(wù)完成之后,支付的是報酬。注意,建筑工程合同其本質(zhì)是一種特殊的承攬合同
而承包合同并沒用法律上確定的概念,他應(yīng)該包含著承攬合同,范圍更大一些。什么土地承包經(jīng)營了,什么酒店承包經(jīng)營了,當(dāng)然,還有建筑工程承包這樣的承攬性質(zhì)的。
總之,就是包含被包含的關(guān)系。而承攬更小一些,更具有人身性。
【第9篇】承攬合同:農(nóng)村土地承包合同
2023承攬合同范本:農(nóng)村土地承包發(fā)包方:___________ 村民委員會(以下簡稱甲方)
承包方:_____________________ (以下簡稱乙方)
為了農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的推廣,改變傳統(tǒng)陳舊的農(nóng)業(yè)耕作形式,甲方將集體所有的農(nóng)用耕地承包給乙方,用于農(nóng)業(yè)科技的開發(fā)應(yīng)用。根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t,簽訂本合同,共同信守。
一、土地的面積、位置
甲方經(jīng)村民會議同意并報鄉(xiāng)人民政府批準(zhǔn),將位于_________ 鄉(xiāng)______村面積_________ 畝(具體面積、位置以合同附圖為準(zhǔn))農(nóng)用耕地承包給乙方使用。土地方位東起_________ ,西至_________ ,北至_________ ,南至_________.附圖已經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)。
二、土地用途及承包形式
1.土地用途為農(nóng)業(yè)科技園藝開發(fā)、推廣、培訓(xùn)、服務(wù)及農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖。
2.承包形式:個人承包經(jīng)營。
三、土地的承包經(jīng)營期限
該地承包經(jīng)營期限為____年,自_____ 年____月____日至_____ 年____月___ 日止。
四、地上物的處置
該地上有一口深水井,在合同有效期內(nèi),由乙方無償使用并加以維護(hù);待合同期滿或解除時,按使用的實(shí)際狀況與所承包的土地一并歸還甲方。
五、承包金及交付方式
1.該土地的承包金為每畝每年人民幣_____ 元,承包金每年共計人民幣_____ 元。
2.每年_____ 月___ 日前,乙方向甲方全額交納本年度的承包金。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.對土地開發(fā)利用進(jìn)行監(jiān)督,保證土地按照合同約定的用途合理利用。
2.按照合同約定收取承包金;在合同有效期內(nèi),甲方不得提高承包金。
3.保障乙方自主經(jīng)營,不侵犯乙方的合法權(quán)益。
4.協(xié)助乙方進(jìn)行農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的開發(fā)、宣傳、褒獎、應(yīng)用。
5.按照合同約定,保證水、電暢通,并無償提供通往承包地的道路。
6.按本村村民用電價格收取乙方電費(fèi)。
7.為乙方提供自來水,并給予乙方以甲方村民的同等待遇。
8.在合同履行期內(nèi),甲方不得重復(fù)發(fā)包該地塊。
(二)乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.按照合同約定的用途和期限,有權(quán)依法利用和經(jīng)營所承包的土地。
2.享有承包土地上的收益權(quán)和按照合同約定興建、購置財產(chǎn)的所有權(quán)。
3.享受國家規(guī)定的優(yōu)惠政策。
4.享有對公共設(shè)施的使用權(quán)。
5.乙方可在承包的土地上建設(shè)與約定用途有關(guān)的生產(chǎn)、生活設(shè)施。
6.乙方不得用取得承包經(jīng)營權(quán)的土地抵償債務(wù)。
7.保護(hù)自然資源,搞好水土保持,合理利用土地。
七、合同的轉(zhuǎn)包
1.在本合同有效期內(nèi),乙方經(jīng)過甲方同意,遵照自愿、互利的原則,可以將承包的土地全部或部分轉(zhuǎn)包給第三方。
2.轉(zhuǎn)包時要簽訂轉(zhuǎn)包合同,不得擅自改變原來承包合同的內(nèi)容。
3.本合同轉(zhuǎn)包后,甲方與乙方之間仍應(yīng)按原承包合同的約定行使權(quán)利和承擔(dān)義務(wù);乙方與第三方按轉(zhuǎn)包合同的約定行使權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。
八、合同的變更和解除
1.本合同一經(jīng)簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更或者解除。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂書面協(xié)議方可變更或解除本合同。
2.在合同履行期間,任何一方法定代表人或人員的變更,都不得因此而變更或解除本合同。
3.本合同履行中,如因不可抗力致使本合同難以履行時,本合同可以變更或解除,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。
4.本合同履行期間,如遇國家建設(shè)征用該土地,甲方應(yīng)支付乙方在承包土地上各種建筑設(shè)施的費(fèi)用,并根據(jù)乙方承包經(jīng)營的年限和開發(fā)利用的實(shí)際情況給予相應(yīng)的補(bǔ)償。
5.如甲方重復(fù)發(fā)包該地塊或擅自斷電、斷水、斷路,致使乙方無法經(jīng)營時,乙方有權(quán)解除本合同,其違約責(zé)任由甲方承擔(dān)。
6.本合同期滿,如繼續(xù)承包,乙方享有優(yōu)先權(quán),雙方應(yīng)于本合同期滿前半年簽訂未來承包合同。
九、違約責(zé)任
1.在合同履行期間,任何一方違反本合同的約定,視為違約。違約方應(yīng)按土地利用的實(shí)際總投資額和合同未到期的承包金額的20% 支付對方違約金,并賠償對方因違約而造成的實(shí)際損失。
2.乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定的期限足額支付租金。如乙方逾期30日未支付租金,則甲方有權(quán)解除本合同。
3.本合同轉(zhuǎn)包后,因甲方的原因致使轉(zhuǎn)包合同不能履行,給轉(zhuǎn)包后的承包方造成損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
十、合同糾紛的解決辦法
本合同履行中如發(fā)生糾紛,由爭議雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意向_______________ 仲裁委員會申請仲裁。
十一、本合同經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。
十二、本合同未盡事宜,可由雙方約定后作為補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議(經(jīng)公證后)與本合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式_____ 份,甲乙雙方各_____ 份。
附土地平面圖
發(fā)包方:(蓋章)_____________
承包方:(簽字)_____________
法定代表人:(簽字)_________
簽約日期:_______ 年___ 月___ 日
簽約地點(diǎn):__________
【第10篇】承攬合同 : 承包加工合同范本
發(fā)包人:xx木材廠,
法定代表人: (下稱甲方)
承包人: ,身份證號碼:
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議,雙方應(yīng)共同遵守。
一、 合同標(biāo)的
甲方將座落于 的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間,實(shí)行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經(jīng)營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將xx木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán),并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項(xiàng)加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保,不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承程中將xx木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約,由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?;驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng),對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、 違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金 元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有,乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決 。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日