工程管理建筑合同（3份范本）

【第1篇】建筑工程管理協議書范本--成都建筑工程合同法律師羅薇

建筑工程管理協議書

甲方：

乙方：

為了進一步深化企業(yè)改革，發(fā)揮甲方（管理方）的宏觀調控職能，增強企業(yè)活力，提高企業(yè)的經濟效益，甲方（管理方）經與乙方（掛靠方）充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書。

工程概況

工程名稱：

工程造價：元整（￥：）

工程地點：

經營管理

1.甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行建筑工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

2.掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執(zhí)行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

3.掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量、包工期、包安全、包材料采購、包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業(yè)信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規(guī)范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。

4.甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發(fā)，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。

5.甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行監(jiān)督指導，對發(fā)現有違反質安操作規(guī)程施工的或發(fā)現質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

6.乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執(zhí)行有關綜合治理的管理條例，嚴格按照規(guī)定用工，依法辦理所聘員工各種手續(xù)，特殊工種要持證上崗。

7.為規(guī)范施工現場管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特殊工種，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

財務管理

本工程建設資金管理采取通過甲方的基本賬戶以銀行轉賬的方式，乙方在本工程施工中發(fā)生的停工、返工和拖欠人工工資、發(fā)生工傷事故以及拖欠工程材料款引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費用，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規(guī)定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

管理費及其他費用收取

1.本工程乙方向甲方繳納合同總價款%的管理費。管理費共計人民幣（大寫）元整（￥：元），每次建設方撥款到賬繳納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的%收取，當撥款達到工程款總價的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發(fā)票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的%滯納金。

2.合同簽訂之日乙方向甲方繳納履約風險保證金（大寫）：

（￥：元）。乙方在履行完本協議全部條款和合同約定的條款后甲方15日內全部返還乙方。

3.公共資源交易中心的項目，項目經理及相關人員證件屏蔽月（大寫）：（￥：元），工程款到賬后按人員解聘時間為準扣除。

安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當地行政安全管理部門相關規(guī)定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發(fā)生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部質量責任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當地工程質量管理部門的相關規(guī)定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發(fā)生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方的法律責任。

甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工資料及驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文件和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發(fā)現不規(guī)范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發(fā)現有違反質安操作規(guī)程施工的或發(fā)現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業(yè)信譽，甲方有權更換施工隊伍并扣留乙方向甲方繳納履約風險保證金，乙方不得有異議。

乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

本協議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

甲方 ：

法定代表人： （簽字蓋章）

身份證號：

乙方：

法定代表人： （簽字蓋章）

身份證號：

協議簽訂時間： _____年____月____日

【第2篇】建筑工程管理合約

甲方：

乙方：

為了進一步深化企業(yè)改革，發(fā)揮甲方(管理方)的宏觀調控職能，增強企業(yè)活力，提高企業(yè)的經濟效益，甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書。

工程概況

工程名稱：

工程造價：元整(￥：)

工程地點：

經營管理

甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行建筑工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。

工程任務自行承攬。

掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執(zhí)行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量、包工期、包安全、包材料采購、包人員與施工組織。

施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業(yè)信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規(guī)范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。

甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發(fā)，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。

甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行監(jiān)督指導，對發(fā)現有違反質安操作規(guī)程施工的或發(fā)現質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執(zhí)行有關綜合治理的管理條例，嚴格按照規(guī)定用工，依法辦理所聘員工各種手續(xù)，特殊工種要持證上崗。

為規(guī)范施工現場管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特殊工種，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

財務管理

本工程建設資金管理采取通過甲方的基本賬戶以銀行轉賬的方式，乙方在本工程施工中發(fā)生的停工、返工和拖欠人工工資、發(fā)生工傷事故以及拖欠工程材料款引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。

否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費用，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規(guī)定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。

繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅費繳納的全部款項。

否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

管理費及其他費用收取

本工程乙方向甲方繳納合同總價款%的管理費。

管理費共計人民幣(大寫)元整(￥：元)，每次建設方撥款到賬繳納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的%收取，當撥款達到工程款總價的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發(fā)票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。

逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的%滯納金。

合同簽訂之日乙方向甲方繳納履約風險保證金(大寫)：

(￥：元)。

乙方在履行完本協議全部條款和合同約定的條款后甲方15日內全部返還乙方。

公共資源交易中心的項目，項目經理及相關人員證件屏蔽月(大寫)：(￥：元)，工程款到賬后按人員解聘時間為準扣除。

安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當地行政安全管理部門相關規(guī)定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。

本工程在實施中所發(fā)生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。

否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部質量責任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當地工程質量管理部門的相關規(guī)定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發(fā)生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。

否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方的法律責任。

甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工資料及驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文件和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發(fā)現不規(guī)范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。

對發(fā)現有違反質安操作規(guī)程施工的或發(fā)現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工整頓。

對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業(yè)信譽，甲方有權更換施工隊伍并扣留乙方向甲方繳納履約風險保證金，乙方不得有異議。

乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

本協議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽名蓋章后生效。

雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

甲方：

法定代表人：(簽字蓋章)

身份證號：

乙方：

法定代表人：(簽字蓋章)

身份證號：

協議簽訂時間：_____年____月____日

【第3篇】建筑工程管理協議書成都建筑工程合同法律師羅薇

建筑工程管理協議書

甲方：

乙方：

為了進一步深化企業(yè)改革，發(fā)揮甲方（管理方）的宏觀調控職能，增強企業(yè)活力，提高企業(yè)的經濟效益，甲方（管理方）經與乙方（掛靠方）充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書。

工程概況

工程名稱：

工程造價：元整（￥：）

工程地點：

經營管理

1.甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行建筑工程的經營，乙方掛靠期間以甲方項目部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

2.掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執(zhí)行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

3.掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量、包工期、包安全、包材料采購、包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業(yè)信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規(guī)范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工。

4.甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發(fā)，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。

5.甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行監(jiān)督指導，對發(fā)現有違反質安操作規(guī)程施工的或發(fā)現質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

6.乙方掛靠甲方下經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執(zhí)行有關綜合治理的管理條例，嚴格按照規(guī)定用工，依法辦理所聘員工各種手續(xù)，特殊工種要持證上崗。

7.為規(guī)范施工現場管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特殊工種，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

財務管理

本工程建設資金管理采取通過甲方的基本賬戶以銀行轉賬的方式，乙方在本工程施工中發(fā)生的停工、返工和拖欠人工工資、發(fā)生工傷事故以及拖欠工程材料款引起的一切經濟糾紛，概由乙方負責。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于解決和處理上述問題，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟與社會損失，并追究乙方法律責任。

稅、費管理

本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費用，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當地行政部門和稅務部門的相關稅、費繳納規(guī)定，乙方必須合法經營，及時照章納稅。繳納稅、費的主體為甲方、乙方承擔稅費繳納的全部款項。否則，甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳稅、費，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

管理費及其他費用收取

1.本工程乙方向甲方繳納合同總價款%的管理費。管理費共計人民幣（大寫）元整（￥：元），每次建設方撥款到賬繳納當期管理費，管理費按每次撥款到賬金額的%收取，當撥款達到工程款總價的85%時，乙方必須在20日內提供已完成工程價款的稅、費發(fā)票，否則甲方有權扣留乙方建設資金。逾期提供視為乙方違約，按拖欠時間每日計罰已完成工程價款的%滯納金。

2.合同簽訂之日乙方向甲方繳納履約風險保證金（大寫）：

（￥：元）。乙方在履行完本協議全部條款和合同約定的條款后甲方15日內全部返還乙方。

3.公共資源交易中心的項目，項目經理及相關人員證件屏蔽月（大寫）：（￥：元），工程款到賬后按人員解聘時間為準扣除。

安全責任

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部安全責任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當地行政安全管理部門相關規(guī)定，在保障一切安全的條件下實施本工程項目。本工程在實施中所發(fā)生的一切安全事故，以及引起的經濟賠償、民事訴訟和刑事責任，概由乙方承擔全部責任。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方法律責任。

工程質量

本工程在乙方施工中實行乙方負責項目全部質量責任，乙方必須執(zhí)行國家和行業(yè)以及當地工程質量管理部門的相關規(guī)定，達到工程質量合格要求，承擔質保期的缺陷責任和質量返工等責任，本工程所發(fā)生的一切質量責任事故概由乙方負責，因質量事故引起的經濟賠償和民事訴訟、刑事責任由乙方全部承擔。否則，甲方有權扣留乙方建設資金或乙方向甲方繳納履約風險保證金用于工程質量事故處理，同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失，并追究乙方的法律責任。

甲方權利

本工程所有招投標文件原件、中標通知書原件、備案原件、施工合同原件、竣工資料及驗收報告原件、竣工備案書原件以及施工各類簽證原件等文件和電子文檔資料，全部交由甲方存檔備查。

甲方有權對正在施工的工程項目和施工過程進行全方位的管理和指導，不定期進行巡視抽查，發(fā)現不規(guī)范問題乙方必須無條件接受甲方的整改建議。對發(fā)現有違反質安操作規(guī)程施工的或發(fā)現有質安隱患的，甲方有權責令乙方停工整頓。對不服從管理建議的視為蓄意損害甲方企業(yè)信譽，甲方有權更換施工隊伍并扣留乙方向甲方繳納履約風險保證金，乙方不得有異議。

乙方對本工程協議外產生的全部民事和刑事糾紛承擔全部法律責任。

甲乙雙方對本協議產生糾紛，雙方可協商解決，解決不了，雙方可向本工程有管轄權的人民法院提起訴訟。

本協議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

甲方：

法定代表人：（簽字蓋章）

身份證號：

乙方：

法定代表人：（簽字蓋章）

身份證號：