廣告牌承攬合同（6份范本）

【第1篇】廣告牌承攬合同

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》，為明確甲、乙雙方各自的權(quán)利及義務(wù)關(guān)系，結(jié)合本產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定如下條款，共同遵守。

第一條 概況：

一、工程名稱和地點

1、工程名稱：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌

2、工程地點：____市南川東路海星陽光房地產(chǎn)項目工地外圍墻(原西寧xx廠)

二、工程內(nèi)容

規(guī)格：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌一塊，總高

4.3米、長 米具體施工要求以《附件1》為準(zhǔn)。

第二條 承包方式和總價

1、包工包料(不含燈具、含稅金)。

2、戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌總價為： 萬元(大寫金額： 萬 仟元整)。

3、工程期限為15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

第三條 圖紙：

1.本合同附戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工結(jié)構(gòu)剖面圖1張。

第四條 質(zhì)保：

1. 經(jīng)甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設(shè)的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌(含主體鋼結(jié)構(gòu)前后面，不含廣告畫面)質(zhì)保期為________年(自甲方驗收合格之日算起)，質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因乙方設(shè)計要求、施工技術(shù)、材料、加工工藝等出現(xiàn)質(zhì)量問題均由乙方全部負(fù)責(zé)修復(fù)(更換)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現(xiàn)的損壞，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第五條 結(jié)算：

1.合同簽定當(dāng)日甲方支付給乙方人民幣 元(大寫：壹萬陸仟元整元整 )乙方開始施工;

2.乙方施工完成后，甲方向乙方支付剩余工程款人民幣 元(大寫： 元整 )。

第六條 甲方責(zé)任：

1.甲方委派魏x為本工程駐工地代表，對工程進(jìn)度，工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題以及其它事宜。

2.甲方負(fù)責(zé)戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工前期審批手續(xù)，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

3.若遇甲方原因及

第三方原因延誤的工期因順延。

第七條 乙方責(zé)任：

1.乙方委派 為本工程駐工地代表，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場日常事務(wù)工作。

2.乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全工作并對因乙方原因在施工中出現(xiàn)的損失及人員傷亡事故負(fù)全部責(zé)任。乙方負(fù)責(zé)制作地基挖掘地基時，因注意地下管網(wǎng)線，如有損壞乙方負(fù)責(zé)修復(fù)(甲方有義務(wù)提前以書面形式告知乙方)。

3.在施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)施工規(guī)范并及時解決施工中出現(xiàn)的問題，按期完工。

4.在質(zhì)保期內(nèi)，屬乙方責(zé)任造成工程質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)無償修理。

5.乙方按合同進(jìn)度施工，自行解決建造戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌所需的各種施工設(shè)施、工具、鋼結(jié)構(gòu)主體及零部件的運(yùn)輸?shù)葐栴}，甲方無償向乙方提供施工所需的水、電，負(fù)責(zé)材料的管理和施工現(xiàn)場的整潔衛(wèi)生。

第八條 違約責(zé)任

1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的10%支付守約方違約金，并承擔(dān)因違約給守約方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任(如發(fā)生訴訟等維權(quán)行為時，違約方必須承擔(dān)全部訴訟費(fèi)及律師代理費(fèi))。

第九條 免責(zé)條款：

1.如遇不可抗力致使戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌損毀雙方免責(zé)。(指地震等自然災(zāi)害及人類不可抗力)。

第十條 合同變更：

本合同的變更必須由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十一條 合同解除：

雙方確定出現(xiàn)下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。

1.發(fā)生不可抗力的;

2.雙方同意不執(zhí)行本合同的。

第十二條 爭議解決：

雙方因履行本合同而發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不能解決時，任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。

第十四條 附則：

1.合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

2.本合同一式貳份共叁頁，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。

3.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程質(zhì)保期結(jié)束后失效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委托代理人 ： 委托代理人 ：

聯(lián) 系 方 式： 聯(lián) 系 方 式：

【第2篇】廣告牌承攬熱門合同范本

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》，為明確甲、乙雙方各自的權(quán)利及義務(wù)關(guān)系，結(jié)合本產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定如下條款，共同遵守。

第一條 概況：

一、工程名稱和地點

1、工程名稱：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌

2、工程地點：____市南川東路海星陽光房地產(chǎn)項目工地外圍墻(原西寧xx廠)

二、工程內(nèi)容

規(guī)格：戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌一塊，總高

4.3米、長 米具體施工要求以《附件1》為準(zhǔn)。

第二條 承包方式和總價

1、包工包料(不含燈具、含稅金)。

2、戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌總價為： 萬元(大寫金額： 萬 仟元整)。

3、工程期限為15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

第三條 圖紙：

1.本合同附戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工結(jié)構(gòu)剖面圖1張。

第四條 質(zhì)保：

1. 經(jīng)甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設(shè)的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌(含主體鋼結(jié)構(gòu)前后面，不含廣告畫面)質(zhì)保期為________年(自甲方驗收合格之日算起)，質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因乙方設(shè)計要求、施工技術(shù)、材料、加工工藝等出現(xiàn)質(zhì)量問題均由乙方全部負(fù)責(zé)修復(fù)(更換)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。質(zhì)保期內(nèi)甲方的戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現(xiàn)的損壞，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第五條 結(jié)算：

1.合同簽定當(dāng)日甲方支付給乙方人民幣 元(大寫：壹萬陸仟元整元整 )乙方開始施工

2.乙方施工完成后，甲方向乙方支付剩余工程款人民幣 元(大寫： 元整 )。

第六條 甲方責(zé)任：

1.甲方委派魏x為本工程駐工地代表，對工程進(jìn)度，工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題以及其它事宜。

2.甲方負(fù)責(zé)戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌施工前期審批手續(xù)，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

3.若遇甲方原因及

第三方原因延誤的工期因順延。

第七條 乙方責(zé)任：

1.乙方委派 為本工程駐工地代表，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場日常事務(wù)工作。

2.乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全工作并對因乙方原因在施工中出現(xiàn)的損失及人員傷亡事故負(fù)全部責(zé)任。乙方負(fù)責(zé)制作地基挖掘地基時，因注意地下管網(wǎng)線，如有損壞乙方負(fù)責(zé)修復(fù)(甲方有義務(wù)提前以書面形式告知乙方)。

3.在施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)施工規(guī)范并及時解決施工中出現(xiàn)的問題，按期完工。

4.在質(zhì)保期內(nèi)，屬乙方責(zé)任造成工程質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)無償修理。

5.乙方按合同進(jìn)度施工，自行解決建造戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌所需的各種施工設(shè)施、工具、鋼結(jié)構(gòu)主體及零部件的運(yùn)輸?shù)葐栴}，甲方無償向乙方提供施工所需的水、電，負(fù)責(zé)材料的管理和施工現(xiàn)場的整潔衛(wèi)生。

第八條 違約責(zé)任

1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的10%支付守約方違約金，并承擔(dān)因違約給守約方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任(如發(fā)生訴訟等維權(quán)行為時，違約方必須承擔(dān)全部訴訟費(fèi)及律師代理費(fèi))。

第九條 免責(zé)條款：

1.如遇不可抗力致使戶外落地式鋼結(jié)構(gòu)廣告牌損毀雙方免責(zé)。(指地震等自然災(zāi)害及人類不可抗力)。

第十條 合同變更：

本合同的變更必須由雙方協(xié)商一致，并以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知另一方。未及時通知并影響本合同履行或造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第十一條 合同解除：

雙方確定出現(xiàn)下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。

1.發(fā)生不可抗力的

2.雙方同意不執(zhí)行本合同的。

第十二條 爭議解決：

雙方因履行本合同而發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不能解決時，任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。

第十四條 附則：

1.合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

2.本合同一式貳份共叁頁，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。

3.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程質(zhì)保期結(jié)束后失效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委托代理人 ： 委托代理人 ：

聯(lián) 系 方 式： 聯(lián) 系 方 式：

簽 訂____日 期： 簽 訂____日 期

【第3篇】廣告牌承攬合同書標(biāo)準(zhǔn)范本

委托方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方委托乙方承建戶外廣告牌,為明確雙方的權(quán)利義務(wù),特訂立本合同。

一、工程概況：

1 合同標(biāo)的為高 米，寬約 米角鋼框架表面安裝鍍鋅板廣告牌廣告工程,數(shù)量為 個。

2 戶外大型廣告牌的名稱：

3 施工地點：

4 上述廣告牌的主材品名、規(guī)格、數(shù)量、見本合同附件一。

5 上述廣告牌工程施工圖紙，見本合同附件二。

二、甲方的責(zé)任：

1 辦理土地征用、拆遷補(bǔ)償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上問題。

2 將施工所需水、電、線路從施工場地外部接至施工地點,保證施工期間的需要。

3 開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場地內(nèi)的主要道路，滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。

4 向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

5 辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、用水、用電、道路交通等的申請批準(zhǔn)手續(xù)。

6 提供施工圖紙并進(jìn)行技術(shù)交底。

8 應(yīng)由甲方承擔(dān)的其它工作。

9 甲方未能履行本義務(wù)，導(dǎo)致工期延誤或給乙方造成損失的，甲方賠償乙方的損失，順延延誤的工期。

10 如基礎(chǔ)位置土質(zhì)含水豐富或有流沙土層需降水后挖槽，降水由甲方負(fù)責(zé)按基礎(chǔ)深度低1-2米執(zhí)行，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

11 該廣告牌制作期間如因甲方原因造成乙方職員誤工每人每天補(bǔ)償90元。如該廣告牌因故停工甲方向乙方支付該廣告牌制作期間實際產(chǎn)生的材料費(fèi)、工資、交通、生活、管理等費(fèi)用，按時與乙方結(jié)算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二項第1、3、4、5條內(nèi)容，出現(xiàn)扣留、罰沒、罰款等結(jié)果由甲方負(fù)責(zé)處理，產(chǎn)生費(fèi)用由甲方承擔(dān)，給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的由甲方負(fù)責(zé)等值賠償，影響工期的后果由甲方自行承擔(dān)。

12 根據(jù)工程進(jìn)度依據(jù)合同約定內(nèi)容對乙方的工作結(jié)果給予驗收評定。

三 、乙方的責(zé)任：

1 按合同和合同附件約定內(nèi)容，保質(zhì)保量完成本協(xié)議工程項目。

2 根據(jù)工作需要，提供和維修施工使用的照明、圍欄設(shè)施，并負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)。

3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方負(fù)責(zé)已完成工程的保護(hù)工作，保護(hù)期間發(fā)生損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。

4 乙方接受甲方依據(jù)本合同相關(guān)條款對本工程全程監(jiān)督，依據(jù)實際結(jié)果給乙方驗收評定。甲方提出施工中出現(xiàn)的違規(guī)問題，乙方應(yīng)即刻給予答復(fù)并及時處理，否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失和后果由乙方承擔(dān)。

5 乙方在工程施工前期向甲方提供營業(yè)執(zhí)照，所用材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、清單，以及詳細(xì)施工方案，包括進(jìn)場日期、施工進(jìn)度表。

6 乙方做好廣告牌避雷事宜。

7 乙方承諾依據(jù)本合同約定內(nèi)容和合同附件清單用料進(jìn)料施工，所使用的鋼材符合國家表準(zhǔn)版5或235b。乙方在工程開工前送本合同約定的材料樣本給甲方檢驗，經(jīng)檢驗合格，甲方在材料樣本上簽字并封存，材料樣本一式兩份，甲、乙雙方各一份，乙方收到甲方簽字并封存的材料樣本后按材料樣本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料，材料和加工件進(jìn)場甲方按樣本質(zhì)量進(jìn)行驗收，驗收同時乙方向甲方提供廠家的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》，乙方在工程施工中如出現(xiàn)上述主材在甲方驗收過程中不符合本合同約定內(nèi)容，責(zé)任全權(quán)由乙方承擔(dān)。

甲方：乙方：________年____月____日

【第4篇】廣告牌承攬加工合同

認(rèn)立合同雙方：

承攬方：_______________

定作方：_______________

定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量：

______________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求：

______________________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%)，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

______________________________

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

______________________________

第十條結(jié)算方式及期限

______________________________

第十一條其它

____________________________________________________________

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：(蓋章)承攬方：(蓋章)

代表人：(蓋章)代表人：(蓋章)

地址：_______________地址：_______________

電話：_______________電話：_______________

開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________

帳號：_______________帳號：_______________

_____年_____月_____日

【第5篇】廣告牌承攬標(biāo)準(zhǔn)合同范本

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方本著平等自愿、互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方制作、安裝、維護(hù)樓樓頂廣告牌有關(guān)事宜達(dá)成一致,特訂立此合同.

第一條 委托項目

1.1 制作、安裝、維護(hù)市樓樓頂廣告牌,具體規(guī)格、型號見圖紙,具體位置按甲方提供的結(jié)構(gòu)預(yù)埋件定位。

第二條:合同價款

2.1 制作、安裝、維護(hù)市樓樓頂廣告牌按乙方報價包干,暫定工程總價款為人民幣..整(元),雙方同意按實結(jié)算,該包干單價為包制作、包安裝、包工包料、包維護(hù)、包施工水電費(fèi)、包稅費(fèi)、包保險費(fèi)等的全包方式。在施工過程中如有設(shè)計變更,乙方應(yīng)予以執(zhí)行,仍按包干單價計費(fèi)。

第三條:付款方式

3.1 乙方材料進(jìn)場經(jīng)驗收合格后七天內(nèi),甲方向乙方支付暫定工程總價款的70%

3.2 工程完工經(jīng)甲方驗收合格且完成結(jié)算后十天內(nèi),甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價款的90%

3.3 保修期滿________年,經(jīng)甲方確認(rèn)無質(zhì)量問題或有質(zhì)量問題已履行維修義務(wù),甲方向乙方支付完剩余款項注(________年保修:保廣告外露發(fā)光字________年,廣告牌鋼結(jié)構(gòu)保修________年,鋼結(jié)構(gòu)過保后防銹由甲方自行維護(hù))

3.4 乙方在甲方付款前應(yīng)按甲方財務(wù)部門和當(dāng)?shù)囟悇?wù)的要求出具合法、有效的發(fā)票。

第四條 廣告牌制作安裝完成時間及驗收:

4.1 乙方應(yīng)自開工之日起個日歷天完成制作和安裝,達(dá)到驗收合格的條件。

第五條、雙方權(quán)利與義務(wù):

5.1 甲方的權(quán)利和義務(wù):

5.

1.1 按時按量向乙方支付合同中規(guī)定的費(fèi)用

5.

1.2 此工程施工期間,由甲方提供升降架把材料運(yùn)到樓頂,由甲方提供施工電源鐵架底部與樓板連接部分防水處理由甲方負(fù)責(zé)

5.2乙方的權(quán)利和義務(wù):

5.

2.2 本工程如需報建,乙方應(yīng)全力予以配合

5.

2.3 施工人員、工具、器材及其財產(chǎn)的安全、保險由乙方自行負(fù)責(zé),否則造成一切損失由乙方負(fù)責(zé)賠償

5.

2.4 乙方應(yīng)文明施工,不得在現(xiàn)場亂堆、亂搭、亂涂、亂接水電,如違反當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境管理規(guī)定,造成損失或罰款,由乙方自行承擔(dān)

5.

2.5 遵守當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)主管部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪間以及環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,乙方應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)和承擔(dān)因此發(fā)生的費(fèi)用

5.

2.6在尚未辦理移交給甲方前,乙方負(fù)責(zé)已完工程的保護(hù)工作,在保護(hù)期間發(fā)生損毀,乙方自費(fèi)予以修復(fù)

第六條、材料的要求:

乙方用于本工程的材料設(shè)備均由乙方自行購買,在使用前,必須送審各主要材料樣板,所使用材料均為優(yōu)等品,經(jīng)甲方認(rèn)可后才進(jìn)行制作(即材料的品牌須經(jīng)甲方確認(rèn)),不合格產(chǎn)品不得使用,如發(fā)現(xiàn)使用不符合甲方確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料設(shè)備,乙方負(fù)責(zé)重新購買及重新施工。

第七條、質(zhì)量及驗收:

1、驗收標(biāo)準(zhǔn):按國家相關(guān)行業(yè)的驗收

2、工程完成后乙方先行自檢合格后,書面報請甲方要求進(jìn)行驗收,并需達(dá)到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3、如驗收不合要求,乙方自行返工并負(fù)擔(dān)返工費(fèi)用至達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)為止。

4、乙方不得隨意對原設(shè)計進(jìn)行修改或變量,如因在施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件或圖紙有錯誤或特殊情況須作變更時,須以書面提出要求,經(jīng)甲方確認(rèn),如發(fā)生增加工程的,乙方可以在合同價款外追加增加工程所需款項。

第八條、質(zhì)量保修期:

1、保修期限以工程竣工驗收合格日起計算,期限為________年。在保修期間內(nèi),發(fā)生以下情況不作保修:人為破壞,自然災(zāi)害如地震或臺風(fēng)在八級以上(含八級)等不可抗拒因素

2、保修責(zé)任范圍包括凡因乙方施工質(zhì)量、采購材料設(shè)備質(zhì)量原因造成的損壞均屬保修責(zé)任范圍。

3、保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,廣告字牌平常小問題由甲方自行維修,如遇復(fù)雜或比較有難度的問題由乙方安排技術(shù)人員到現(xiàn)場維修,乙方在接到甲方通知之日起48小時進(jìn)場維修,乙方逾期進(jìn)場維修的,甲方有權(quán)自行維修,所需款項將直接從保修金中扣除或甲方向乙方追償。

第九條、違約責(zé)任:

乙方未按本合同

第三條約定完工的,每逾期一天,應(yīng)向甲方承擔(dān)人民幣500元的違約金。

第十條、其它約定

10.1 本合同中提到的通知、《驗收書》等均應(yīng)以書面形式出現(xiàn)一并作為合同中的附件,與本合同具有同等法律效力

10.2 本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同作為本合同附件

10.3 本合同一式貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方各執(zhí)一份均具同等法律效力

10.4 在本合同履行期內(nèi),雙方應(yīng)盡量通過友好協(xié)商的方式解決,協(xié)商不成的,雙方均可向市有管轄權(quán)的人民法院起訴。

甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)

代表: 代表:

(簽字) (簽字)

通信地址: 通信地址:____鎮(zhèn)大道

電話: 電話

【第6篇】廣告牌承攬熱門合同樣書

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第1條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2 工程地點：

1.3 工期：本工程自________年____月____日開工，于________年____月____日竣工。

1.4 合同價款：小寫人民幣： 即大寫人民幣：

第2條 甲方權(quán)責(zé)

2.1 向建筑施工單位協(xié)調(diào)好乙方施工所需的場地、水、電等。

2.2 指派 為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行及工程審核。

2.3 指派 為甲方駐工地代xx，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。

2.4 參加乙方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，審核乙方的施工方案和進(jìn)度計劃，驗收工程。

2.5 確保在________年____月____日交付施工現(xiàn)場于乙方。

2.6 組織人員驗收乙方的工程。

2.7 確保按照合同確認(rèn)之日期支付款項于乙方。

2.8 甲方負(fù)責(zé)此項廣告工程的報批。

第3條 乙方權(quán)責(zé)

3.1 開工前 天，乙方向甲方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明 份，并向甲方現(xiàn)場交底。

3.2 指派 為乙方代表，負(fù)責(zé)解決乙方負(fù)責(zé)的各項事宜和合同履行。

3.3 指派 為乙方工地代xx，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。

3.4 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作流程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。做好工程進(jìn)度表，并提供給甲方參考。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

3.5 遵守國家或地方政府有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，管理好施工隊伍，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。

3.6 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，經(jīng)甲方同意后辦理相應(yīng)審批手續(xù)方可施工。

3.7 現(xiàn)場施工場地或水、電、設(shè)備等產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自理。

3.8全力配合甲方或甲方的關(guān)聯(lián)單位、監(jiān)理單位組織的檢查和驗收工作。

第4條 關(guān)于工期的約定

4.1 因甲方未按約定完成工作，影響工期的，工期相應(yīng)順延。

4.2 因甲方未能按時交施工現(xiàn)場給乙方，影響工期的，工期相應(yīng)順延。

4.3 因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應(yīng)順延。

4.4 因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工1小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。

第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家制訂的施工及驗收規(guī)范《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-)為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。

5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加中間工程的驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費(fèi)用，如造成停工，工期順延若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作。

5.4由于乙方原因造成質(zhì)量或人員事故，其一切后果由乙方承擔(dān)，工期不順延。

5.5工程竣工后，乙方應(yīng)及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定的日內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。如甲方在乙方發(fā)出驗收通知后的日內(nèi)仍未組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)的，視為已經(jīng)驗收和交接。但假若驗收不合格，乙方應(yīng)該配合甲方在最短的時間內(nèi)改善工程，工程時間可由甲乙雙方協(xié)商確定，期間所產(chǎn)生的所有費(fèi)用乙方自理。

第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

6.1 本合同生效后，甲方分2次支付工程款，并付40%押金。

6.2 工程竣工后，乙方提出將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料三天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。

6.3 本項目造價根據(jù)結(jié)算書和現(xiàn)有設(shè)計圖紙內(nèi)容進(jìn)行項目造價包干(甲方要求增加的工程除外。

第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定

7.1 本工程的材料全部由乙方自行采購，材料必須符合合格的國標(biāo)產(chǎn)品。

7.2 凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，與樣板材料不一致的，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)格》、《中華人民共和國消防條例》、其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和現(xiàn)場建筑施工單位的規(guī)定。

8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全、火災(zāi)事故或人員傷亡事故，其一切后果由乙方承擔(dān)。

第9條違約責(zé)任

9.1 若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 0.3% 違約金。

9.2 乙方除自然力(臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震、冰雹、大雨等)、政府、戰(zhàn)爭、火災(zāi)等不可抗力之因素外，應(yīng)按本協(xié)議約定之要求，完成各項工作，否則視為乙方違約，在這種情況下，甲方有權(quán)單方面終止執(zhí)行本協(xié)議，有權(quán)拒付費(fèi)用，并向乙方索取由此造成一切損失。

9.3 如甲方未能按本協(xié)議約定的時間內(nèi)付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔(dān)任何損失或責(zé)任，乙方保留單方面終止合作和追討經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。

9.4 若甲方在以上規(guī)定的時間內(nèi)逾期未付款，則自本協(xié)議約定的付款時間算起，每日按拖欠款金額的 0.3% 向乙方支付滯納金若經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后對工作一致推遲，則收款時間相應(yīng)順延。

9.5 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第10條 爭議或糾紛處理

10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

第11條 附則

11.1 本工程鋼結(jié)構(gòu)架保修期為_三________年在保修期內(nèi)，甲方應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)每年為鋼結(jié)構(gòu)架上防護(hù)油漆一次，如甲方未按期加以防護(hù)，乙方不保修穿孔字保修期為_一________年如本工程鋼結(jié)構(gòu)架和穿孔字在保修期內(nèi)有質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)及時維護(hù)修復(fù)。

11.2 本合同一式 份，每份包括合同正本和合同副本。甲乙雙方各持正本 1 份，副本 1 份。均具有同等法律效力。

11.3 在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽定補(bǔ)充協(xié)議，并具有同等法律效率。

11.4 本合同履行完成后自動終止，甲乙雙方同時簽定維護(hù)保養(yǎng)合同。

甲 方： 乙 方：

法人代表： 法人代表：

法人代表委托人： 法人代表委托人：

簽訂日期________年____月____日