開發(fā)商工程合同（3份范本）

【第1篇】建設工程開發(fā)商刑事上訴狀

上訴人：_________________楊__________，男，19__________年_____月__________日出生，身份證號碼：_____________，漢族，農民，住址：_________________省__________市__________區(qū)，現(xiàn)羈押于_____________看守所。

上訴人因故意傷害罪一案，經_____________人民法院開庭審理，現(xiàn)已做出_________________號刑事判決書。上訴人認為，一審判決用于定罪量刑的傷殘鑒定意見書在取得方式、取得時間上程序性違法，法律適用錯誤且量刑過重，故依法提起上訴。

上訴請求：_________________

請求依法_________________號刑事判決書對上訴人的判決，在查明事實后依法改判。

事實和理由：_________________

一、一審法院對上訴人定罪量刑所使用的傷殘鑒定意見書是法院自行收集取得的，屬于取得方式程序性違法，不得作為定罪量刑的依據(jù)。

根據(jù)《刑事訴訟法》第3條、第49條、第146條之規(guī)定，對被告人定罪量刑的證據(jù)應由公安機關或者檢察機關收集，法院只有審判的職能，而無收集證據(jù)的職權。受害人_______________與被告人楊__________親屬達成了賠償協(xié)議，并得到受害人的諒解，受害人撤回傷殘等級鑒定申請書，且已經履行完畢，在受害人未依法再提出申請鑒定的前提下，法院不得依職權要求受害人進行傷殘等級鑒定，故傷殘鑒定意見書的取得方式違法了程序性規(guī)定，屬于程序性違法。

二、一審法院對上訴人定罪量刑所使用的傷殘鑒定意見書是在庭審之后取得，屬于取得時間程序性違法，不得作為定罪量刑的依據(jù)。

根據(jù)最高人民法院關于適用《刑事訴訟法》的解釋第237條、240條之規(guī)定，合議庭評議案件，應當根據(jù)已經查明的事實、證據(jù)和有關法律規(guī)定，依法作出判決、裁定。此傷殘鑒定意見書屬于庭審之后取得的證據(jù)，而非庭審之前取得的證據(jù)，不屬于庭審之時已經查明的事實、證據(jù)。故此傷殘等級鑒定意見書取得的時間違反程序性規(guī)定，屬于程序性違法，不得作為證據(jù)使用。

三、一審法院認定事實錯誤，法律適用錯誤，對上訴人罪名定性不當，上訴人屬于過失犯罪，而非故意犯罪。

1、一審法院認定上訴人明知瓶內溶液為腐蝕性極強的溶液而使用傷害他人，屬于事實認定錯誤。由于上訴人所使用的三輪車電瓶長期漏液，故而在三輪車修理廠購買電瓶液用于彌補漏液現(xiàn)像，上訴人在購買電瓶液的時候賣家并沒有告知上訴人為腐蝕性溶液，且正常情況下的電瓶液溶液為稀硫酸，腐蝕性極低甚至不具有腐蝕性，不會對人體造成傷害。本案中上訴人小學文化程度，對化學常識一無所知，在賣家沒有明確告知的情況下，上訴人有理由相信電瓶液為非腐蝕性溶液，不會對人體造成傷害。所以上訴人主觀上不知為腐蝕性溶液，屬于過失。

2、案卷材料顯示，在張__________毆打申__________的過程中，上訴人將散落在地上的電瓶液用手抓起向張__________臉上抹去，由此可以看出上訴人對腐蝕性溶液是不知情的，倘若知道為腐蝕性極強的溶液，上訴人是不會用手抓起地上的溶液的。據(jù)此仍能推算出上訴人主觀上為過失。

四、一審法院判決在認定上訴人防衛(wèi)過當、認罪態(tài)度較好、積極賠償受害人經濟損失并取得諒解及初犯等量刑情節(jié)的情況下，判處六年有期徒刑的刑罰，明顯量刑過重。

《刑法》第20條2項規(guī)定，正當防衛(wèi)明顯超過必要限度造成重大損害的，應當負刑事責任，但是應當減輕或者免除處罰。河南省高院《量刑指導意見》實施細則第3條6項4款規(guī)定，對于防衛(wèi)過當，應當綜合考慮犯罪的性質、防衛(wèi)過當?shù)某潭?、造成損害的大小等情況，減少基準刑的60%以上或者免除處罰。該意見第3條19項1款規(guī)定，積極賠償受害人經濟損失并取得諒解的，可以減少基準刑40%以下。上訴人認罪態(tài)度較好且已年過六十歲，年老體弱又系初犯、偶犯。法院對個案的判決要兼顧法律效果和社會效果，加重對犯罪嫌疑人的處罰不是刑罰目的，目的是預防犯罪、罰當其罪、實現(xiàn)公平正義。上訴人是在遭受他人毆打的情況下，迫不得已才進行的反抗，具有防衛(wèi)性質，其造成的后果屬于防衛(wèi)過當，且主觀上對腐蝕性溶液不知情屬于過失，上訴人本身也屬于受害人，傷害后果也是上訴人意料不到的。此案已過去九年的時間，受害人從新提起本案的目的是想得到一部分經濟賠償，上訴人與受害人達成了賠償諒解協(xié)議，其目的已達到，受害人對傷殘申請予以撤回并表示不予追究上訴人的刑事責任。上訴人現(xiàn)已年老體弱，一審法院判決上訴人六年刑罰，量刑過重，不公平不公正，與刑罰的目的背道而馳。

綜上所述，一審法院在審理本案中證據(jù)使用程序性違法，認定事實不清，適用法律錯誤，希望二審法院充分考慮上訴人的實際情況及主觀惡意程度，在查明案件事實后，依法改判從輕判處，維護上訴人的合法權益。從某種程度來說，上訴人也是受害者。望貴院能充分考慮到這些因素!

此致

__________縣人民法院

具狀人：_________________

【第2篇】開發(fā)商建筑工程設計合同書

合同編號：

甲方：

住所地：

通信地址：

郵政編碼：

證件號碼：

法定代表人(如果甲方為法人單位)：

簽約代表人(如果甲方為法人單位)：

合同聯(lián)系人(如果甲方為法人單位)：

聯(lián)系電話：

傳真：

電子信箱：

乙方：

住所地：

通信地址：

郵政編碼：

法定代表人：

簽約代表人：

合同聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

傳真：

電子信箱：

為了明確責任，分工協(xié)作，共同完成國家建設項目的設計任務，根據(jù)《建設工程勘察設計合同條例》的規(guī)定和批準的計劃任務書，經甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條工程名稱，規(guī)模，投資額，建設地點

甲方委托乙方承擔工程的設計項目，建筑安裝面積為平方米，批準總投資為萬元，建設地點在。

第二條甲方的義務

1.甲方應在年月日以前，向乙方提交業(yè)經上級批準的設計任務書，工程選址報告，以及原料(或經過批準的資源報告)，燃料，水，電，運輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料，需要經過科研取得的技術資料。甲方在年月日施工圖設計前，應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料，施工的條件，以及有關設備的技術資料。甲方對上述資料必須保證質量，不得隨意變更。

2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。

3.在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，與乙方進行設計技術交底;工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。

4.在乙方人員進入施工現(xiàn)場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便。在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。

5.甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改;未經乙方同意，甲方不得復制，重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重復使用。

第三條乙方的義務

1.乙方必須在年月日以前，向甲方交付初步設計文件;在

年月日以前，向甲方交付技術設計文件;在年月日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式份，技術設計文件一式份，施工圖設計文件一式份，甲方另需增添文件分數(shù)和需要模型費，另行收費。年月日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概預算文件，材料設備清單)。

大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同，具體規(guī)定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件。

2.乙方必須根據(jù)批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經濟協(xié)議文件，設計標準，技術規(guī)范，規(guī)程，定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。

3.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責承擔。

4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工單位進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

第四條設計的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。

2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協(xié)商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。

3.甲方因故要求中途停止設計時，應及時書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工日，增付和結清設計費，同時結束合同關系。

第五條設計費的數(shù)量和交付辦法

本設計合同生效后天內，甲方應向乙方交付相當于設計費的%的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案后天內，甲方應向乙方支付%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件后天內，甲方應向乙方結清全部設計費(設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付)。

第六條獎勵與違約責任

1.在合理的工程投資控制數(shù)內，由于乙方采用先進技術或合理建議而節(jié)省了工程投資，可以從節(jié)約投資額中提取%獎勵乙方。

2.由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日元計算增付設計費。

3.甲方不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據(jù)銀行關于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。

4.由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤天，乙方應向甲方償付相當于設計費的%的違約金(甲方可在設計費中扣除)。

5.因乙方設計質量低劣引起返工，應由乙方繼續(xù)完善設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質量事故者，乙方除免收受損失部分的設計費外，還應付與直接受損失部分設計費相等的賠償金。

第七條知識產權

1.甲方提供給乙方的圖紙、甲方為實施工程自行編制或委托編制的技術規(guī)格書以及反映甲方要求的或其他類似性質的文件的著作權屬于甲方，乙方可以為實現(xiàn)合同目的而復制、使用此類文件，但不能用于與合同無關的其他事項。未經甲方書面同意，乙方不得為了合同以外的目的而復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。

2.乙方為實施工程所編制的文件的著作權屬于乙方，甲方可因實施工程的運行、調試、維修、改造等目的而復制、使用此類文件，但不能擅自修改或用于與合同無關的其他事項。未經乙方書面同意，甲方不得為了合同以外的目的而復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。

3.合同當事人保證在履行合同過程中不侵犯對方及第三方的知識產權。乙方在工程設計時，因侵犯他人的專利權或其他知識產權所引起的責任，由乙方承擔;因甲方提供的基礎資料導致侵權的，由甲方承擔責任。

4.合同當事人雙方均有權在不損害對方利益和保密約定的前提下，在自己宣傳用的印刷品或其他出版物上，或申報獎項時等情形下公布有關項目的文字和圖片材料。

5.乙方在合同簽訂前和簽訂時已確定采用的專利、專有技術的使用費應包含在簽約合同價中。

第八條不可抗力

1.不可抗力的確認

不可抗力是指合同當事人在簽訂合同時不可預見，在合同履行過程中不可避免且不能克服的自然災害和社會性突發(fā)事件，如地震、海嘯、瘟疫、騷亂、戒嚴、暴動、戰(zhàn)爭和專用合同條款中約定的其他情形。

不可抗力發(fā)生后，甲方和乙方應收集證明不可抗力發(fā)生及不可抗力造成損失的證據(jù)，并及時認真統(tǒng)計所造成的損失。合同當事人對是否屬于不可抗力或其損失發(fā)生爭議時，按第十條的約定處理。

2.不可抗力的通知

合同一方當事人遇到不可抗力事件，使其履行合同義務受到阻礙時，應立即通知合同另一方當事人，書面說明不可抗力和受阻礙的詳細情況，并在合理期限內提供必要的證明。

不可抗力持續(xù)發(fā)生的，合同一方當事人應及時向合同另一方當事人提交中間報告，說明不可抗力和履行合同受阻的情況，并于不可抗力事件結束后天內提交最終報告及有關資料。

3.不可抗力后果的承擔

不可抗力引起的后果及造成的損失由合同當事人按照法律規(guī)定及合同約定各自承擔。不可抗力發(fā)生前已完成的工程設計應當按照合同約定進行支付。

不可抗力發(fā)生后，合同當事人均應采取措施盡量避免和減少損失的擴大，任何一方當事人沒有采取有效措施導致?lián)p失擴大的，應對擴大的損失承擔責任。

因合同一方遲延履行合同義務，在遲延履行期間遭遇不可抗力的，不免除其違約責任。

第九條合同解除

1.甲方與乙方協(xié)商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一的，合同當事人一方或雙方可以解除合同：

(1)乙方工程設計文件存在重大質量問題，經甲方催告后，在合理期限內修改后仍不能滿足國家現(xiàn)行規(guī)定要求或不能達到合同約定的設計質量要求的，甲方可以解除合同;

(2)甲方未按合同約定支付設計費用，經乙方催告后，在天內仍未支付的，乙方可以解除合同;

(3)暫停設計期限已連續(xù)超過天;

(4)因不可抗力致使合同無法履行;

(5)因一方違約致使合同無法實際履行或實際履行已無必要;

(6)因本工程項目條件發(fā)生重大變化，使合同無法繼續(xù)履行。

3.任何一方因故需解除合同時，應提前天書面通知對方，對合同中的遺留問題應取得一致意見并形成書面協(xié)議。

4.合同解除后，甲方除應在約定期限內向乙方支付已完工作的設計費外，應當向乙方支付由于非因乙方原因合同解除導致乙方增加的設計費用，違約一方應當承擔相應的違約責任。

第十條爭議解決

1.和解

合同當事人可以就爭議自行和解，自行和解達成協(xié)議的經雙方簽字并蓋章后作為合同補充文件，雙方均應遵照執(zhí)行。

2.調解

合同當事人可以就爭議請求相關行政主管部門、行業(yè)協(xié)會或者其他第三方進行調解，調解達成協(xié)議的，經雙方簽字并蓋章后作為合同補充文件，雙方均應遵照執(zhí)行。

3.爭議評審

當事人是否同意將爭議提交爭議評審小組決定：。

合同當事人約定采取爭議評審方式解決爭議以及評審規(guī)則，并按下列約定執(zhí)行：

(1)爭議評審小組的確定

合同當事人可以共同選擇三名爭議評審員，組成爭議評審小組。合同當事人應當自爭議發(fā)生后天內共同選定爭議評審員。

雙方約定選定三名爭議評審員，其中各自選定一名，第三名成員為首席爭議評審員，由合同當事人共同確定或由合同當事人委托已選定的爭議評審員共同確定，或由約定的評審機構指定第三名首席爭議評審員。

評審所發(fā)生的費用由甲方和乙方各承擔一半。

(2)爭議評審小組的決定

合同當事人可在任何時間將與合同有關的任何爭議共同提請爭議評審小組進行評審。爭議評審小組應秉持客觀、公正原則，充分聽取合同當事人的意見，依據(jù)相關法律、技術標準、行業(yè)慣例等，自收到爭議評審申請報告后天內作出書面決定，并說明理由。

(3)爭議評審小組決定的效力

爭議評審小組作出的書面決定經合同當事人簽字確認后，對雙方具有約束力，雙方應遵照執(zhí)行。

任何一方當事人不接受爭議評審小組決定或不履行爭議評審小組決定的，雙方可選擇采用其他爭議解決方式。

4.仲裁或訴訟

因合同及合同有關事項產生的爭議，若上述爭議解決方法均無法達成共識，則合同當事人約定以下第種方式解決爭議：

(1)向仲裁委員會申請仲裁;

(2)向人民法院起訴。

5.爭議解決條款效力

合同有關爭議解決的條款獨立存在，合同的變更、解除、終止、無效或者被撤銷均不影響其效力。

6.法律適用

本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

第十一條通知與送達

1.甲乙雙方因履行本意向合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料等，均應按照本合同首部所列明的通訊地址、傳真、電子郵件以郵寄或傳真或電子郵件方式送達;一方如果遷址或者變更電話、電子郵件應當書面通知對方，否則發(fā)至本合同首部所列明的通訊地址或者傳真、電子郵件系統(tǒng)的通知、文件、資料均視為有效送達。

2.以郵寄方式送達的，另一方簽收之日視為送達;簽收之日不明確的，以信件寄出或者投郵之日后第日視為送達。通過傳真、電子郵件方式送達的，通知、文件、資料等數(shù)據(jù)電文進入另一方系統(tǒng)之時視為送達;通知、文件、資料等數(shù)據(jù)電文進入另一方系統(tǒng)之時不明確的，以傳真、電子郵件發(fā)出后的第日視為送達。

第十二條合同的轉讓

除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第十三條合同的解釋

1.本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款并予以說明;甲乙雙方對本合同各條款的內容均充分理解并經協(xié)商達成一致同意。

2.本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋

第十四條生效條件

1.本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

2.本合同及其補充合同內空白區(qū)域內手寫文字與打印文字效力相同。

3.本合同—式份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)份，其他用于履行相關法律手續(xù)。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：

年月日年月日

【第3篇】政府與開發(fā)商簽訂開發(fā)項目工程合同

甲方：_________________縣政府

乙方：_________________

為壯大地區(qū)經濟，促進共同發(fā)展，甲乙雙方本著互惠互利，實現(xiàn)雙贏的原則，就乙方在縣境內投資興建塑膠日用制品項目，經過認真考察和多次磋商，達成以下協(xié)議：_________________

一、項目名稱：_________________

二、投資規(guī)模：_________________項目計劃總投資億元人民幣，其中固定資產投資萬元人民幣。

三、主要產品及生產規(guī)模：_________________

四、項目選址及占地：_________________項目擬建在產業(yè)集聚區(qū)，計劃征用土地約畝(土地面積以國土部門測核為準)。

五、甲方承諾

1、甲方保證乙方按要求享受有關招商引資優(yōu)惠政策。

2、甲方負責辦理土地征用報批等一切手續(xù)，土地價格為上蔡縣招商引資優(yōu)惠政策規(guī)定的用地價格，土地屬性為國有工業(yè)用地，出讓期限為50年。

3、甲方負責協(xié)調用電，幫助爭取有關用電優(yōu)惠政策。

4、甲方協(xié)調水利部門，允許乙方在項目區(qū)打深水井一眼，作為乙方項目的生產和生活用水，。

5、在乙方提供相關資料的前提下，甲方指定專人協(xié)助乙方辦理新建企業(yè)的相關手續(xù)，包括立項、工商、稅務、生產許可、環(huán)評、消防、規(guī)劃、城建等，部分手續(xù)可以邊建邊辦，相關費用由乙方支付。

6、甲方保證乙方的生產自主權，并負責項目建設及生產經營期間外部環(huán)境工作，將乙方作為重點保護單位實行掛牌保護。建設期間，明確一名區(qū)班子領導負責協(xié)調服務，及時解決項目建設中出現(xiàn)的問題。正常生產期間，未經縣政府許可，其它管理部門不得擅自檢查，妨礙乙方正常生產。

六、乙方承諾：_________________

1、乙方依法享受全部土地權益，但該土地僅限于本項目產品及相關產品的生產經營，不經甲方同意，不得任意改變土地用途。

2、企業(yè)依法自主經營，按章納稅，且環(huán)保達到當?shù)丨h(huán)保部門驗收標準。

3、依照約定，按時將資金和各項費用兌現(xiàn)到位。

4、企業(yè)用工，按《勞動法》中的有關規(guī)定辦理。

5、土地、建設等部門的測繪、評估費用，由乙方據(jù)實支付。

七、組織實施

1、合同生效后，由甲方協(xié)調土地部門提供土地紅線圖和測繪圖，項目建設于年月正式啟動，建設期個月，于年月試生產。

2、根據(jù)本合同書，雙方各指定一人具體負責合同書的落實。

3、其它未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本合同書一式四份，雙方各執(zhí)兩份，簽字蓋章后生效。

甲方：_________________

代表人：_________________

乙方：_________________

代表人：_________________