延期工程合同（12份范本）

【第1篇】工程延期索賠函

尊敬的_______________總監(jiān)理工程師：_________________

我項(xiàng)目部承擔(dān)的_______________項(xiàng)目，在_______________過(guò)程中，因受_______________因素的影響，導(dǎo)致_______________該項(xiàng)目停工_______________天，鑒于該項(xiàng)目為關(guān)鍵項(xiàng)目，此次停工，將會(huì)導(dǎo)致整個(gè)工程直線工期延長(zhǎng)__________天。根據(jù)專(zhuān)用合同條款第__________條，現(xiàn)申請(qǐng)工程延期__________天，由此帶來(lái)的費(fèi)用增加，我項(xiàng)目部將另行申報(bào)。

一、停工事件及其原因

二、停工對(duì)直線工期的影響

項(xiàng)目部總經(jīng)理(或總工程師)：_________________

【第2篇】工程延期證明書(shū)

工程延期證明書(shū)_________支行：

我單位與_________有限公司于20_________年12月簽訂了_________市子尹路南延線棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目邊坡治理工程施工合同，當(dāng)時(shí)由于拆遷及土地問(wèn)題未完全解決，導(dǎo)致工程施工延期至現(xiàn)在，經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)通力合作解決了現(xiàn)場(chǎng)部分問(wèn)題，現(xiàn)已具備施工條件，我單位已通知施工單位于20_________年5月10日進(jìn)場(chǎng)施工，工期順延至20_________年9月10日（合同工期120日歷天），請(qǐng)貴行辦理該工程的安全文明施工措施費(fèi)銀行專(zhuān)戶(hù)手續(xù)為謝！

_________市_________有限責(zé)任公司

_________項(xiàng)目部

【第3篇】工程合同延期證明

協(xié)議編號(hào)：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號(hào)為的服務(wù)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原合同)。現(xiàn)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方提供__________個(gè)月的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒(méi)有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

【第4篇】水利工程延期合同

協(xié)議編號(hào)：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_(kāi)______元，編號(hào)為的服務(wù)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間從________年____月____日至________年____月____日)更改為乙方將向甲方提供__________個(gè)月的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間分為兩段從________年____月____日至________年____月____日，以及從________年____月____日至________年____月____日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒(méi)有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

日期：_________________日期：_________________

【第5篇】建筑工程延期合同

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_(kāi)______元，編號(hào)為的服務(wù)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改為乙方將向甲方提供__________個(gè)月的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間分為兩段從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒(méi)有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

【第6篇】工程合同延期協(xié)議

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號(hào)為的服務(wù)合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原合同）?，F(xiàn)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)（服務(wù)時(shí)間從年月日至年月日）更改為乙方將向甲方提供14個(gè)月的服務(wù)（服務(wù)時(shí)間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日）。

【第7篇】工程監(jiān)理延期合同

發(fā)包方：

承包方：

依照《中華人民共和國(guó)民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，在工程建設(shè)施工合同的基礎(chǔ)上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議如下：

一、項(xiàng)目概況：

本項(xiàng)目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設(shè)1到2層商業(yè)用房，均為框架結(jié)構(gòu)。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計(jì)容積率部分)44587.01平方米，儲(chǔ)藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)

二、工程形象進(jìn)度

本工程主體全部結(jié)頂，并進(jìn)過(guò)中間安全、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，裝飾工程開(kāi)始施工。

三、工期延誤原因

1、工程開(kāi)工后周邊農(nóng)民土地政策協(xié)調(diào)處理延誤。

2、工程基礎(chǔ)施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。

四、工期延誤時(shí)間

現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，經(jīng)甲方同意確認(rèn)，原合同竣工日期2013年8月9日順延至2014年6月30日。

五、協(xié)議生效

協(xié)議訂立時(shí)間：年月日。

協(xié)議訂立地點(diǎn)：建筑工程有限公司，本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，本協(xié)議雙方簽字蓋章之日起生效。

【第8篇】工程延期監(jiān)理合同補(bǔ)充協(xié)議

委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________

監(jiān)理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________

一.乙方必須按照建筑工程監(jiān)理規(guī)范認(rèn)真履行職責(zé),直至本項(xiàng)目完工.必須繼續(xù)執(zhí)行甲、乙雙方簽訂的<<建設(shè)工程委托監(jiān)理合同>>的具體規(guī)定。

二.本協(xié)議為雙方簽訂的<<建設(shè)工程委托監(jiān)理合同>>的延續(xù),直至整個(gè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收完畢,包括原合同規(guī)定的內(nèi)容。綠化、道路等工程不再另行聘請(qǐng)監(jiān)理。

三.本協(xié)議有效日期為：_________________年_____月______日至本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收,費(fèi)用按月包干結(jié)算的方式。

四.監(jiān)理費(fèi)用

按月計(jì)算,包干價(jià)格為_(kāi)_________萬(wàn)/月.乙方必須保證監(jiān)理人員5人以上,如遇工程進(jìn)度加快，乙方必須機(jī)動(dòng)增加監(jiān)理人員，以保證工程質(zhì)量。

委托人(甲方)：_________________監(jiān)理人(乙方)：_________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

【第9篇】工程延期申請(qǐng)書(shū)

關(guān)于工程延期的申請(qǐng)

致：襄汾縣百公里汾河生態(tài)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理項(xiàng)目部北京當(dāng)代園林工*監(jiān)理有限公司襄汾監(jiān)理部由臨汾*沈達(dá)園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復(fù)工程襄汾縣段一期堤內(nèi)綠化工程07標(biāo)工程合同工期為60天（開(kāi)工日期2013年4月5日，竣工日期2013年6月3日），因以下原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r(shí)完工。

1、曲亭水庫(kù)上游泄水導(dǎo)致河道土建工程未能按時(shí)完工，直接影響草皮播種，不能按時(shí)施工。

2、6月份以后溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發(fā)芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進(jìn)行播種。

特申請(qǐng)延期至2013年10月20日，望批準(zhǔn)！

臨汾*沈達(dá)園林綠化有限公司

襄汾縣汾河治理堤內(nèi)綠化七標(biāo)段項(xiàng)目部

2013年5月25日

【第10篇】工程合同延期補(bǔ)充協(xié)議

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為_(kāi)______元，編號(hào)為的服務(wù)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：_________________

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)更改為乙方將向甲方提供__________個(gè)月的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間分為兩段從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，以及從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒(méi)有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

【第11篇】結(jié)算合同和工程延期

協(xié)議編號(hào)：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號(hào)為的服務(wù)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)原合同)?，F(xiàn)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間從年月日至年月日)更改為乙方將向甲方提供__________個(gè)月的服務(wù)(服務(wù)時(shí)間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日)。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒(méi)有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

日期：_________________日期：_________________

【第12篇】工程延期合同

協(xié)議編號(hào)：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方于年月日簽訂了一份金額為元，編號(hào)為的服務(wù)合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原合同）?，F(xiàn)經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商達(dá)成一致，簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議：

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(wù)（服務(wù)時(shí)間從年月日至年月日）更改為乙方將向甲方提供__________個(gè)月的服務(wù)（服務(wù)時(shí)間分為兩段從年月日至年月日，以及從年月日至年月日）。

2、本協(xié)議與原合同內(nèi)容有沖突以本協(xié)議為準(zhǔn)，本協(xié)議沒(méi)有涉及的內(nèi)容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：_________________乙方：_________________

簽字蓋章：_________________簽字蓋章：_________________

日期：_________________日期：_________________