加工定做合同（15份范本）

【第1篇】加工定做通用版合同

定作方：承攬方：簽訂地點(diǎn)：簽訂時間：________年____月____日

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)

量名或項(xiàng)目 單價總金額合計(jì)

二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)

量質(zhì)

量提供日期消耗定額單

價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八、交（提）貨方式及地點(diǎn)

九、交付 定金 預(yù)付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限十

一、 違約責(zé)任 十

二、如需提供擔(dān)保，另立 合同擔(dān)保 書，作為本合同附件十

三、解決 合同糾紛 的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴十

四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方

單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：

法定代表人：

法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日

【第2篇】加工定做承攬合同

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時間和地點(diǎn)

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項(xiàng)處理：

1.向_____機(jī)關(guān)申請_____;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

承攬方：________________________

代表人：________________________

________年________月________日

【第3篇】廣告加工定做合同

定做方：____________

承攬方：____________

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期、

二、選用材料

_____________________________________________

三、制作要求

____________________________________

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《_________牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對_________及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下____________________。

七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按_________牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗(yàn)收。

八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費(fèi)用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的_________%作為預(yù)付金(不含版費(fèi))。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點(diǎn)、電話：_____________。

十二、運(yùn)輸方式：汽車或或火車運(yùn)輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)，費(fèi)用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟(jì)仲裁委員會仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：________。

定做方_______________承攬方_______________

單位名稱(章)_______________單位名稱(章)______

單位地址：____________單位地址：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

委托代理人：____________委托代理人：____________

電話/傳真：____________電話/傳真：____________

手機(jī)：____________手機(jī)：_____________________

開戶銀行：____________開戶銀行：____________

帳號：____________帳號：_____________________

【第4篇】不銹鋼加工定做合同

2023不銹鋼加工定做定作方(甲方)：_____________________

承攬方(乙方)：_____________________

一、委托加工項(xiàng)目

委托加工產(chǎn)品：_____________________

數(shù)量：以甲方下單為準(zhǔn)。

單價：_______________

交貨期限：按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。

二、委托加工方式

乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗(yàn)，甲方要求乙方使用的原材料為_________。

甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。

三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣，該樣品由甲方保存。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則》(見附件)及國家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的，按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。

四、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限

手工藝的確認(rèn);

其他質(zhì)量問題的確認(rèn);

乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;

乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金;

甲方允許乙方制作誤差率為千分之二;

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;

乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗(yàn)收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負(fù)責(zé)。

七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式

乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝;

于甲方指定的地點(diǎn)_________交貨。

運(yùn)輸方式為_________;運(yùn)費(fèi)由_________負(fù)擔(dān)。

八、交付金額及銷售期限

第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)倉庫及跟單員驗(yàn)收確認(rèn)后，交付總貨款的_________%;

在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

銷售期限：_______________________。

九、結(jié)算方式

在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。

甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：

銀行戶名：_______________________

開戶銀行：_______________________

銀行賬號：_______________________

十、違約責(zé)任

乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價款總值20%的違約金;

乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價款或賠償損失等違約責(zé)任。

乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進(jìn)行處罰;

乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實(shí)際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)，如果未達(dá)到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;

乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;

每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識，每少貼一件賠償甲方_________元;

乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

十二、其它事項(xiàng)

企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則為本合同附件與合同具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

________年________月________日________年________月________日

【第5篇】承攬加工定做合同

2023承攬加工定做承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

定作物名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費(fèi)：_________

單位總價：_________

第二條 加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗(yàn)時間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。

第三條 加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點(diǎn) 運(yùn)輸方法 運(yùn)輸價款承擔(dān)。

第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術(shù)資料及：_________

交付時間：_________

第五條 原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點(diǎn)：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗(yàn)方法：_________

運(yùn)輸方法：_________

運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：

第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間_________。

第七條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條 甲方的違約責(zé)任

甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條 乙方的違約責(zé)任

乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條 聲明及保證

(一)甲方：

甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第十二條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條 通知

根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

各方通訊地址如下：_________。

一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條 爭議的處理

本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條 解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條 補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________ 定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

地址：_________ 地址：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

【第6篇】廣告撲克加工定做合同書

定做方：合同編號：

承攬方： 簽定地點(diǎn)：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計(jì)量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計(jì)人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進(jìn)口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復(fù)膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項(xiàng)在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗(yàn)收。

八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費(fèi)用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預(yù)付金(不含版費(fèi))。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點(diǎn)、電話：_________________________________________________。

十二、運(yùn)輸方式：汽車或或火車運(yùn)輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)，費(fèi)用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟(jì)仲裁委員會仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真：電話/傳真：

手 機(jī)：手 機(jī)：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號：帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限：年月日至 年月日

【第7篇】2021年最新加工定做合同標(biāo)準(zhǔn)范本

定作人(甲方)：________________________

承攬人(乙方)：________________________

項(xiàng)目名稱：_______________________________________________

工程地點(diǎn)：_______________________________________________

合同編號：_______________________________________________

說明

1、本合同根據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《中華人民共和國 建筑法 》、《中華人民共和國 產(chǎn)品質(zhì)量法 》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)法律 法規(guī) ，并參考________限責(zé)任公司 定作合同 示范文本相關(guān)內(nèi)容制定，本合同文本為工____程建設(shè)有限公司定作合同的示范文本。

2、簽訂本合同前，出賣人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀合同條款，應(yīng)當(dāng)特別仔細(xì)閱讀其中具有選擇性、補(bǔ)充性、填充性、修改性以及對其本身有限制性的內(nèi)容。

3、本合同文本【_】中選擇內(nèi)容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內(nèi)容，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定?！綺】中選擇內(nèi)容，以劃_√_方式選定對于實(shí)際情況未發(fā)生或雙方當(dāng)事人不做約定時，應(yīng)當(dāng)在空格部位打_×_，以示刪除。

4、簽訂本合同，應(yīng)保持合同頁面完整、無缺頁錯頁、合同條款字跡清晰完整對合同條款的一切書面手寫修改部分，均須加蓋當(dāng)事人雙方合同專用章方為有效當(dāng)事人雙方須在本合同中加蓋雙方合同騎縫章。

定作人(甲方)：_____

承攬人(乙方)：_______________________________________

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工定作_________貨物事宜訂立此合同，雙方共同遵守。

1.定作物的基本情況

1.1乙方供應(yīng)貨物的名稱、數(shù)量、規(guī)格、價格等基本情況詳見《合同附表》。

2.定作物的加工要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方應(yīng)完全利用自己的機(jī)器設(shè)備根據(jù)甲方具體要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)標(biāo)的物，未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得將加工工作交由任何第三方完成。

2.2乙方加工后的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家、行業(yè)、及工程所在地政府相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提供產(chǎn)品的規(guī)格、尺寸、樣式、顏色等均應(yīng)須符合設(shè)計(jì)要求提供產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、標(biāo)識等須符合甲方加工訂貨的技術(shù)要求。

2.2.1其他標(biāo)準(zhǔn)：__________________________________________________________。

2.3乙方提供產(chǎn)品如需設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建設(shè)單位、甲方確認(rèn)的，必須經(jīng)甲方確認(rèn)后方可制作加工。

2.4甲方有權(quán)隨時到乙方工廠檢驗(yàn)標(biāo)的物加工情況及質(zhì)量，乙方應(yīng)予配合。

3.原材料的來源及質(zhì)量

3.1用乙方原材料完成工作的，乙方應(yīng)使用_______(具體規(guī)格)材料或甲方具體要求的原材料，并隨時接受甲方檢驗(yàn)，乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

3.2用甲方原材料完成工作的，甲方按合同規(guī)定提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即書面通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

4.檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法

4.1乙方提供產(chǎn)品前，須經(jīng)甲方有關(guān)人員檢測，檢測確認(rèn)后方可進(jìn)場。但甲方的檢測并不代表對乙方提供任何貨物質(zhì)量的認(rèn)可如有異議，甲方有權(quán)退回貨物，并向乙方提出索賠。

4.2乙方加工物資進(jìn)場時，應(yīng)提供本批次貨物的檢測證明、復(fù)式報(bào)告、合格證等相關(guān)資料。

4.3交付產(chǎn)品時，甲方按照乙方提供的送貨清單、雙方確認(rèn)的圖紙及甲方的技術(shù)要求對貨物的質(zhì)量、規(guī)格、包裝外觀、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)，如在上述交貨過程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的任何貨物的質(zhì)量、規(guī)格、包裝外觀、數(shù)量等與本合同的約定有不符之處或任何貨物的外觀存在破損，甲方有權(quán)拒收或退回貨物，乙方承擔(dān)因此給甲方造成甲方的一切損失。

4.4產(chǎn)品在任何環(huán)節(jié)被確定為不合格的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)將該等貨物拆卸、裝并運(yùn)離甲方場地，否則，甲方有權(quán)自行處置不合格貨物，因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4.5_乙方承諾放棄對定作物所享有的 留置權(quán) 。

5.交付貨物方式、地點(diǎn)、時間

5.1交付方式：本合同貨物交付地點(diǎn)為本合同約定的工程所在地，甲方另行指定其他地點(diǎn)的，以甲方指定的地點(diǎn)為準(zhǔn)，乙方必須根據(jù)甲方指示的送貨日期將甲方要求的貨物安放于工程所在地或甲方指定的地點(diǎn)。并將貨物及其附件、隨物一并交付給甲方。附件不齊全，甲方有權(quán)拒收貨物，乙方承擔(dān) 違約責(zé)任 。

5.2貨物運(yùn)至(交貨地點(diǎn))______________________________。

5.3貨物運(yùn)至工程名稱________________________________。

5.4交貨時間：________年___月___日。

5.5具體進(jìn)貨時間以甲方提前_3天電話通知為準(zhǔn)。

6.運(yùn)輸方法及運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)：乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)。

7.付款

7.1 合同生效 后乙方按甲方要求開始生產(chǎn)定作物，雙方以現(xiàn)場實(shí)際交貨數(shù)量為準(zhǔn)(截止至當(dāng)月__日)，每月__日至__日進(jìn)行對帳，乙方出具當(dāng)月收料明細(xì)單。

7.2付款方式：(1)預(yù)付款為合同總價的__%(不得高于30%)(2)乙方負(fù)責(zé)把貨物運(yùn)輸至施工現(xiàn)場或甲方指定地點(diǎn)經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方向乙方支付貨款總價的__%(3)待工程竣工、驗(yàn)收結(jié)束后，甲方再向乙方支付貨款總價的__%(4)余款__%_作為質(zhì)保金，質(zhì)保期__年，從工程竣工、驗(yàn)收合格后計(jì)算，質(zhì)保期滿后無息返還質(zhì)保金。

7.2.1其他付款方式：_______________________________________________________。

7.3合同價款包括但不限于全部貨物(包括附料、配件、備件工具等)本身費(fèi)用、包裝費(fèi)用、運(yùn)輸和保險費(fèi)用、搬運(yùn)費(fèi)用、安裝調(diào)試及售后服務(wù)所需的費(fèi)用(包括在途費(fèi)用)等。甲、乙雙方確認(rèn)，合同價款為甲方履行本合同所需支付的全部費(fèi)用，除此之外，甲方無須再就履行本合同向乙方支付任何其他費(fèi)用。

7.4甲方有權(quán)自合同價款(包括質(zhì)保金)中直接扣除乙方依據(jù)本合同的約定應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失或應(yīng)當(dāng)支付的 違約金 ，但應(yīng)當(dāng)對扣除情況作出書面說明并送達(dá)乙方。

7.5若甲方向乙方支付預(yù)付款，因乙方原因造成 合同解除 的,乙方應(yīng)向甲方雙倍返還預(yù)付款。

7.6乙方應(yīng)于甲方支付合同價款的同時，向甲方開具等額有效之發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付合同價款。

8.包裝方式及要求

8.1定作物的包裝由乙方負(fù)責(zé)，貨物包裝應(yīng)能保證貨物質(zhì)量完好，并確保該包裝適合長途運(yùn)輸，符合防水、防潮、防震、防撞等運(yùn)輸要求。

8.2乙方所提供的定作物有可能產(chǎn)生有毒有害廢棄物，乙方在貨物生產(chǎn)、運(yùn)輸、卸車等環(huán)節(jié)須遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求。

8.3乙方必須根據(jù)甲方的要求，分批對廢棄物和包裝物及時進(jìn)行回收，全力配合甲方做好此方面工作。

8.4因乙方所提供的貨物包裝方式及要求不符合上述約定的，乙方構(gòu)成違約，承擔(dān)違約責(zé)任，甲方有權(quán)拒收貨物或者要求乙方在甲方要求的期限內(nèi)更換成符合約定的貨物。

9.定作物的安裝

9.1乙方負(fù)責(zé)定作物及配件的安裝及指導(dǎo)工作，施工期間，乙方派技術(shù)人員駐現(xiàn)場提供_24_小時服務(wù)，及時解決定作物出現(xiàn)的問題。

9.2乙方派駐現(xiàn)場的技術(shù)人員應(yīng)服從甲方的統(tǒng)一管理調(diào)度，并遵守甲方的規(guī)章制度。如該等人員造成或遭到任何損失，乙方應(yīng)自行承擔(dān)全部責(zé)任，且賠償甲方因此遭受的全部損失

10.定作物使用過程中必備品、配件、工具、設(shè)備的數(shù)量及提供辦法

10.1乙方應(yīng)保證所供定作物使用過程中相關(guān)的配件、工具、設(shè)備等，能達(dá)到貨物正常安裝及使用的要求。本合同中乙方所提供的所有設(shè)備、配件等均為無償提供，乙方提供的必備設(shè)備、附件等見附表_________。

10.2乙方必須按照甲方的要求，向甲方供應(yīng)相應(yīng)的使用設(shè)備、配件等保證甲方的正常生產(chǎn)。乙方不能及時供應(yīng)給甲方的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

10.3乙方應(yīng)當(dāng)按照下列標(biāo)準(zhǔn)提供售后服務(wù)：乙方提供7*24小時(含節(jié)假日)的售后服務(wù)，乙方指定_______為售后服務(wù)聯(lián)系人，聯(lián)系方式為____________。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方維修通知之時起24個小時之內(nèi)到達(dá)甲方指定的維修現(xiàn)場，并應(yīng)當(dāng)于到達(dá)維修現(xiàn)場之時起24個小時之內(nèi)完成維修(包括零部件/貨物更換)。乙方未能按照前述期限完成維修的，應(yīng)當(dāng)向甲方提供免費(fèi)的備用貨物或者與甲方協(xié)商解決方案。甲方不能按照本條確定的聯(lián)系方式聯(lián)系到乙方聯(lián)系人或者乙方的，視為乙方對本條的違反并承擔(dān)違約責(zé)任。

11.違約責(zé)任

11.1乙方提供的物資質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨清單等不符合合同約定或甲方要求的，甲方有權(quán)拒收并拒付合同價款。乙方應(yīng)盡快采取補(bǔ)救措施，在_2_天之內(nèi)更換成符合合同約定或甲方要求的產(chǎn)品，未能在甲方要求時間內(nèi)到貨，每延誤一天，乙方向甲方支付合同價款總額的1%作為違約金。若違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失，則甲方有權(quán)向乙方追償。

11.2乙方提供的物資，在甲方安裝時出現(xiàn)尺寸等誤差，造成甲方無法正常施工，乙方應(yīng)在接到甲方通知后12小時內(nèi)到甲方現(xiàn)場給予及時修改和調(diào)整，同時向甲方支付合同價款總額的10%作為違約金，若違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失，則甲方有權(quán)向乙方追償。。

11.3甲方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行合同的付款義務(wù)，在甲方資金不暢不能及時付款的，乙方同意給予甲方十個月的寬展期，甲方未按本合同的約定支付合同價款，構(gòu)成違約的，支付違約金的數(shù)額累計(jì)不能超過未付合同價款數(shù)額的百分之二。

11.4乙方保證對其提供的貨物享有完整的所有權(quán)，保證任何第三方不對此主張任何權(quán)利，且保證貨物是任何第三方不能依有關(guān) 知識產(chǎn)權(quán) 的規(guī)定主張任何權(quán)利的貨物。

11.5甲方在簽訂合同的同時已將本單位《環(huán)境保護(hù)要求》、《安全要求》、《衛(wèi)生行為要求》通知書遞交給乙方，乙方表示已讀解，并主動承諾：有責(zé)任、有義務(wù)按照甲方《環(huán)境保護(hù)要求》、《安全要求》、《衛(wèi)生行為要求》來約束，規(guī)范自己在 合同履行 過程中的行為。

11.6未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方單方面 解除合同 或者擅自 轉(zhuǎn)讓合同 權(quán)利及義務(wù)的，應(yīng)向甲方支付貨物結(jié)算價款總額10%的違約金，并賠償因此給甲方造成的全部損失。

11.7屬甲方自提的貨物，如甲方未按規(guī)定時間提貨，乙方應(yīng)當(dāng)妥善保管。

11.8乙方承擔(dān)因違反本合同約定給甲方造成的一切損失，包括但不限于第三方向甲方主張的違約責(zé)任、甲方向第三方承擔(dān)的賠償責(zé)任、甲方需要額外支付的人工費(fèi)。

12.不可抗力

12.1因受不可抗力或政府行為影響而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其責(zé)任。

12.2“不可抗力”是指本合同簽訂后發(fā)生的、受影響一方無法預(yù)見、無法避免并無法克服的客觀情況。此等事件包括但不限于水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震及其它自然災(zāi)害、罷工、騷動、暴亂及戰(zhàn)爭(不論宣戰(zhàn)與否)。

12.3任何一方由于不可抗力或政府行為不能履行或不能全部履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ摬豢煽沽筒荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)于不能履行的事由消除之日起_7_日內(nèi)提供有關(guān)證明機(jī)關(guān)的證明文件，并由此可部分或全部免予承擔(dān)責(zé)任。發(fā)生不可抗力或受到政府行為影響的一方應(yīng)于不能履行的事由消除之日起15日內(nèi)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)，除非雙方認(rèn)為繼續(xù)履行已無實(shí)際意義，并就此達(dá)成書面的變更協(xié)議或解除本合同的協(xié)議。

13.合同通知送達(dá)和變更、解除條款

13.1甲、乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料，均以本合同所列明的地址、傳真送達(dá)。任何一方如果遷址或者變更電話，應(yīng)至遲于發(fā)生該等變化三個工作日前書面通知對方。

13.2直接送達(dá)的，對方簽收之日視為送達(dá)通過傳真方式送達(dá)的，在發(fā)出傳真時視為送達(dá)以郵寄方式送達(dá)的，掛號寄出或者投郵次日視為送達(dá)。

13.3送達(dá)：甲方地址及郵編：____________________________，接收人：________，聯(lián)系電話：_________。乙方地址及郵編：________________________________，接收人：________，聯(lián)系電話：____________。

13.4乙方有下列情形之一時，甲方有權(quán)隨時不承擔(dān)任何責(zé)任的單方解除本合同：

13.4.1乙方逾期_3_日以上未備齊或交付本合同約定之原材料、樣品或定作物的

13.4.2乙方交付的定作物的質(zhì)量不符合本合同約定的

13.4.3未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方擅自將本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方的。

13.5任何一方依據(jù)本合同約定單方解除本合同的，并不影響該方依據(jù)本合同的相關(guān)約定要求對方承擔(dān)違約責(zé)任。

14.合同生效及其他

14.1甲、乙雙方之間包括本合同在內(nèi)的合同、補(bǔ)充合同、合同附件、確認(rèn)書、結(jié)算書、往來函等任何與本合同相關(guān)的文件必須加蓋甲方公章并持 授權(quán)委托書 (需加蓋單位公章)的代表人簽字方可有效。

14.2任何無書面授權(quán)委托書(須加蓋單位公章)的個人簽訂的任何與本合同有關(guān)的文件，非甲方的意思表示，對甲方不產(chǎn)生任何法律約束力，由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)及法律問題與甲方無關(guān)，相關(guān)責(zé)任由乙方自負(fù)，乙方無權(quán)就此向甲方主張任何權(quán)利。

14.3本合同簽訂地點(diǎn)：_____。

14.4本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式___份，乙方持__份，甲方持___份，具有同等法律效力。

14.5對本合同未盡事宜的進(jìn)一步約定及對本合同條款的任何修改，均須由甲、乙雙方協(xié)商一致并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議方為有效。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

14.6合同履行過程中甲乙雙方簽訂的一切技術(shù)要求、安全協(xié)議書、現(xiàn)場管理規(guī)定等均作為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

15.糾紛解決方式

15.1甲乙雙方在合同履行中如發(fā)生糾紛，應(yīng)當(dāng)及時友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向合同簽訂地有 管轄權(quán) 的人民法院起訴。本合同關(guān)于 管轄 的約定不因 合同無效 、撤銷及解除或本合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓而改變。

16.補(bǔ)充條款

16.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，雙方均同意對本合同如下條款不予執(zhí)行：

__________________________________________________________________________________。

16.2經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，雙方均同意對本合同補(bǔ)充如下內(nèi)容：

__________________________________________________________________________________。

(以下無正文)

甲方(蓋章)__________________________________乙方(蓋章)

法定代表人： 法定代表人：

委托 代理 人： 委托代理人：

單位住所： ________________單位住所：________________

聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________

簽訂日期：___年___月___日 簽訂日期：___年__月__日

【第8篇】加工定做服務(wù)合同

2023加工定做服務(wù)定做方：____________________________________________。

承攬方：____________________________________________。

簽定日期：________年________月________日。

交(提)貨期限________年________月________日。

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格、用料、數(shù)量、金額。

品名或項(xiàng)目規(guī)格用料數(shù)量金額(元)

合計(jì)

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________。

三、技術(shù)資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_________________________________________。

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：______________________________________________

____________________________________________________________________。

五、交(提)貨方式及地點(diǎn)和費(fèi)用承擔(dān)：____________________________________

________________________________________________________________。

六、交付訂金預(yù)付款數(shù)額及時間：________________________________________。

七、結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

__________________________________________________________。

八、違約責(zé)任：____________________________________________________________

________________________________________________________。

九、雙方協(xié)商的其它條款：________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________。

十、本合同的有效期限：自________年______月________日

__________________________________________________________________________________________________________

______________________至________年______月________日。

定做方：______________________________承攬方：_________________

單位名稱：__________________________單位名稱：_________________

單位地址：__________單位地址：_________________

聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：_________________

【第9篇】廣告撲克加工定做合同協(xié)議書

定做方：合同編號：

承攬方： 簽定地點(diǎn)：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計(jì)量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計(jì)人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進(jìn)口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復(fù)膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項(xiàng)在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗(yàn)收。

八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費(fèi)用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預(yù)付金(不含版費(fèi))。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點(diǎn)、電話：_________________________________________________。

十二、運(yùn)輸方式：汽車或或火車運(yùn)輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)，費(fèi)用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟(jì)仲裁委員會仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：溫州錢庫項(xiàng)東工業(yè)區(qū)53號

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真： 電話/傳真：

手 機(jī)： 手 機(jī)：

開戶銀行： 開戶銀行：農(nóng)行錢庫分理處

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

【第10篇】加工定做糾紛上訴狀

上訴人：_________________名稱：_____________

住所：________________

電話：______________

法定代表人：_________________名稱：________________

職務(wù)：______________

委托代理人：_________________姓名：_____________

性別：_____________

年齡：______________

民族：_________________

職務(wù)：_________________

工作單位：______________

住所：________________

電話：______________

上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。

上訴理由及請求：________________

(上訴理由應(yīng)全面陳述對第一審人民法院在認(rèn)定事實(shí)和適用法律上的不當(dāng)或錯誤，提出所根據(jù)的事實(shí)和理由，包括在一審程序中未提供的事實(shí)、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

此致

___________人民法院

上訴人：______________(蓋章)

法定代表人：______________(簽章)

__________年_____月_____日

【第11篇】廣告撲克加工定做合同

廣告撲克加工定做合同

定做方： 合同編號：

承攬方： 簽定地點(diǎn)：

一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期 簽定日期：__________年______月______日

品名規(guī)格、型號每副張數(shù)背面(頁次)計(jì)量單位數(shù)量價款交貨日期

單價總金額(元)

貨款合計(jì)人民幣金額(大寫)

二、選用材料

撲克正文(牌芯)使用________________________________________g撲克專用紙，

撲克盒使用________________________________________g白板紙(或白底白板紙)。

三、制作要求

撲克牌上光進(jìn)口油 □ 上光國產(chǎn)油 □ 撲克盒復(fù)膜 □ 包透明膜帶易拉線 □

10副用熱縮膜封裝 □ 壓紋 □ 注：需哪項(xiàng)在 □ 打“√”

四、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《平版印刷品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》對撲克及包裝物進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。

2、承攬方提供a2級以上的合格品給定做方，a3級以下由承攬方處理。

五、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的印刷及制作質(zhì)量負(fù)責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負(fù)任何責(zé)任。

六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作撲克所需的全部資料(照片、光盤、標(biāo)準(zhǔn)字及字體等)，保密要求如下_________________________________________________。

七、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：按撲克牌行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗(yàn)收。

八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費(fèi)用由承攬方負(fù)擔(dān)。

九、預(yù)付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的30%作為預(yù)付金(不含版費(fèi))。

十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

十一、交貨方式及收貨人地點(diǎn)、電話：_________________________________________________。

十二、運(yùn)輸方式：汽車或或火車運(yùn)輸，承攬方負(fù)責(zé)將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn)，費(fèi)用由定做方負(fù)擔(dān)。

十三、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)。

十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當(dāng)事人雙方同意由經(jīng)濟(jì)仲裁委員會仲裁(如當(dāng)事人雙方不同意約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

十六、雙方協(xié)商的其他條款：______________________________________________________________________。

定做方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：溫州錢庫項(xiàng)東工業(yè)區(qū)53號

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話/傳真： 電話/傳真：

手 機(jī)： 手 機(jī)：

開戶銀行： 開戶銀行：農(nóng)行錢庫分理處

帳 號： 帳 號：256101040001668

郵政編碼： 郵政編碼：325804

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

【第12篇】加工定做承攬合同詳細(xì)

簽定日期：__________年_____月________日

定作方(甲方)：_________

電話：________________

承攬方(乙方)：_____________________

電話：________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

加工費(fèi)：______________

品名：__________規(guī)格：____________單位：__________數(shù)量：___________

單價：____________金額：____________

定作方供應(yīng)原材料：

原材料：____________________

規(guī)格：________________________

單位：_______________________

數(shù)量：_______________________

日期：_____________________

成品單位耗用量：______________________

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________。

2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：_____________________。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：_____________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：_________________

乙方(蓋章)：_________________

【第13篇】廣告牌加工定做合同模板

甲方：_________________ 乙方：_________________

甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按實(shí)際樣品為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

三、交貨方式：乙方負(fù)責(zé)送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。

四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負(fù)責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項(xiàng)目內(nèi)容。待驗(yàn)收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

五、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

甲方：_____________ 乙方：_____________

委托代理人：_______ 委托代理人：_______

_____年____月____日 _____年____月____日

【第14篇】最新加工定做合同模板

合同編號：

定作方： 簽訂地點(diǎn)：

承攬方： 簽訂時間： 年 月 日

一：品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項(xiàng)目 規(guī)格型號 計(jì)量單 數(shù)量 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限

單價 總金額 合計(jì)

合計(jì)人民幣金額(大寫)

二：定作方帶料

材料名稱 規(guī)格型號 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量 提供日期 消耗定額 單價 總定額

三：質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四：承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七：包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八：交(提)貨方式、地點(diǎn)運(yùn)輸方式、到達(dá)站(港)和費(fèi)用負(fù)擔(dān)

九：交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時間

十：結(jié)算方式及期限

十一：違約責(zé)任

十二：如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。www.htfbw.com

十三：解決合同糾紛的方式

十四：雙方協(xié)商的其它條款

定作方 承攬方

單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見

單位地址 單位地址

法定代表人 法定代表人 經(jīng)辦人 簽(公)證機(jī)關(guān)(章)

委托代理人 委托代理人

電話 電話

電掛 電掛

開戶銀行 開戶銀行

帳號 帳號 年 月 日

郵政編碼 郵政編碼

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

【第15篇】加工定做合同

定做方：。

承攬方：。

簽定日期： 年月日。

交（提）貨期限年月日。

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格、用料、數(shù)量、金額。

品名或項(xiàng)目規(guī)格用料數(shù)量金額（元）

合計(jì)

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：



 。

三、技術(shù)資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ憨?。

四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

 。

五、交（提）貨方式及地點(diǎn)和費(fèi)用承擔(dān)：

 。

六、交付訂金預(yù)付款數(shù)額及時間：。

七、結(jié)算方式及期限：

。

八、違約責(zé)任：

 。

九、雙方協(xié)商的其它條款：



。

十、本合同的有效期限：自年 月日



至年 月日。

定做方承攬方

單位名稱：單位名稱：

單位地址：單位地址：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

單位代理人：單位代理人：