單位加工合同（3份范本）

【第1篇】單位鑄件承攬加工合同

甲方：_______________

乙方：_______________

1、前言

經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

2、供貨范圍和雙方職責(zé)

(1)供貨范圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗試棒2根(￠30~300);球鐵件的附鑄試塊采用“y”型試塊并附質(zhì)保書。

(2)乙方職責(zé)

返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明(a、機械性能;b、材質(zhì)化驗)

(3)甲方職責(zé)

每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

負責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。

向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料，件數(shù)，交貨期。

甲方向乙方提供技術(shù)要求。

技術(shù)要求

(a)鑄件材料：ht250、ht300、mocr鑄鐵、qt600-3

(b)鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標準。

(c)鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

(d)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

(e)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

(f)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。

3、價格

(1)鑄件價格

ht250：

mocr：

qt600：

特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

4、結(jié)算方式：

(1)鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

(3)鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

5、交貨期

(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

(2)具本交貨日期：(泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途)

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

6、驗收

甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。

7、質(zhì)量保證：

甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔(dān)。

8、合同修改：

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

9、不可抗力：

(1)當(dāng)不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：

乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

(1)發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。

實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

(2)發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決：

當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

14、通知

所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當(dāng)日視為送達。

15、合同生效

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

甲方乙方

代表(簽字)代表(簽字)

甲方：

乙方：

1、前言

經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

2、供貨范圍和雙方職責(zé)

(1)供貨范圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗試棒2根(￠30~300);球鐵件的附鑄試塊采用“y”型試塊并附質(zhì)保書。

(2)乙方職責(zé)

返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明(a、機械性能;b、材質(zhì)化驗)

(3)甲方職責(zé)

每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

負責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。

向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料，件數(shù)，交貨期。

甲方向乙方提供技術(shù)要求。

技術(shù)要求

(a)鑄件材料：ht250、ht300、mocr鑄鐵、qt600-3

(b)鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標準。

(c)鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

(d)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

(e)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

(f)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。

3、價格

(1)鑄件價格

ht250：

mocr：

qt600：

特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

4、結(jié)算方式：

(1)鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

(3)鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

5、交貨期

(1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

(2)具本交貨日期：(泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途)

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

6、驗收

甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。

7、質(zhì)量保證：

甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔(dān)。

8、合同修改：

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

9、不可抗力：

(1)當(dāng)不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：

乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

(1)發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。

實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

(2)發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決：

當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

14、通知

所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當(dāng)日視為送達。

15、合同生效

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

甲方：_______________

乙方：_______________

_____年_____月_____日

【第2篇】工廠加工單位承包合同

2023工廠加工單位承包承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：

第二條加工成品質(zhì)量要求：

(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：(1,用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理.減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時冋內(nèi)回復(fù)，提岀修改意見。承攬方在規(guī)定的時冋內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作，如果定作

方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3,定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：

(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：

1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項冃，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)第七條交(提)貨的時間和地點：

4,交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行

5,交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部1'1運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔(dān)：

第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：

第十條結(jié)算方式及期限：

第十一條其他：

1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的.由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算’向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%(10%-30%幅度)或酬金總額的%(20%-60%幅度)違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫山定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)夕卜，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢臉，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換.補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理’應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的—%(10%-3。%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(20%—60%的幅度)違約金。

三，未按合同規(guī)定的吋冋和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保

管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五，超過合同規(guī)定日期付款.應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方退延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九—年—月—日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作岀補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式—份，交(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：(蓋章)

代表人：(蓋章)

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

承攬方：(蓋章)

代表人：(蓋章)

地址：

電話：

開戶銀行：

【第3篇】單位加工承攬合同書

定制人：

承攬方：

一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量：

產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額

二、材料的提供：由承攬方包工包料，產(chǎn)品價格包括原材料的價格及加工費。

三、交貨地點： 方式： 付款條件：款到發(fā)貨

四、其他要求：合同以傳真件確認為準。

五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效，雙方也可通過信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。

六、違約責(zé)任：承攬方、定制方違反合同約定的，應(yīng)依本合同的約定承擔(dān)責(zé)任。合同沒有約定的，應(yīng)依《民法典》的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。

定制方： 承攬方:

聯(lián)系人： 聯(lián)系人：

電話： 電話：

地址： 地址：