制品加工合同（6份范本）

【第1篇】皮革進料加工制品出口代理合同

2023皮革進料加工制品出口代理皮革進料加工制品出口代理協(xié)議書 甲方：_________

乙方：_________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業(yè)務達成如下協(xié)議：

一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務，乙方接受甲方委托。

二、合同標的：_________

產(chǎn)品名稱：_________

數(shù)量：_________

合同金額：_________

擬出運日期：_________

出運港：_________

到貨港：_________

外方付款結算方式：_________

三、雙方責任及義務：

(一)甲方職責：

負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內容負責;

負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;

負責向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;

承擔業(yè)務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。

(二)乙方職責：

負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;

提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據(jù);

負責出口結匯;

結匯后一周內，將貨款轉付甲方賬戶。

四、違約責任：

如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。

五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

【第2篇】音像制品復制加工合同

音像制品復制 加工合同

合同編號：

定作人：___________________（以下簡稱甲方）

承攬人：___________________（以下簡稱乙方）

本合同在甲乙雙方遵守相關法律、 法規(guī) 的前提下，經(jīng)公平、自愿、友好協(xié)商達成以下合同條約：

一、 甲方委托乙方復制加工的音像制品符合國家相關行政管理機關現(xiàn)行法律文件規(guī)定，并對音像制品的內容、版權關系負全部法律責任，乙方不承擔由此引起的任何法律責任。

二、 乙方自本合同簽定之日、確認收到甲方加工內容母盤后，開始生產(chǎn)甲方委托加工之貨物，并保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質量、按時發(fā)貨。

三、 加工名稱、生產(chǎn)數(shù)量、單價、金額、交發(fā)貨時間、交發(fā)貨方式：

加工節(jié)目名稱

載體形式（在所取形式前□內打√）

□錄音帶 □錄像帶

□激光唱片（cd）母盤 □激光唱片（cd）子盤

□激光視盤（ld）母盤 □激光視盤（ld）子盤

□數(shù)碼激光視盤（vcd）母盤 □數(shù)碼激光視盤（vcd）子盤

□高密度光盤（dvd）母盤 □高密度光盤（dvd）子盤

加工復制數(shù)量

大寫人民幣：_____萬______仟______佰______拾_____盒（張）小寫人民幣：______盒（張）

單價

_____佰_____拾_____元_____角_____分（￥_____/盒張）

付款金額

______拾______萬______仟_______佰_____拾_____元_____角_____分（人民幣）

交發(fā)貨方式（在所取形式前□內打√）

□甲方自提 □乙方代辦發(fā)貨

交發(fā)貨時間

______年______月______日起至______年______月______日止

四、 付款

甲方自收到乙方為甲方加工的貨物________日內、驗收無誤入庫，一次性付清全部貨款。

五、 備注事項

六、 其他說明

本合同一式兩份、甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后正式生效，于甲方確認收到全部合同金額后本合同自行終止。解決不了的爭議可向本合同簽約地人民法院提起 訴訟 ，以法律手段解決。

七、 合作優(yōu)惠

甲乙雙方本著合作互利的原則。在光盤復制長期合作的基礎上，在如下條約達成共識：

1. 甲方復制加工的單品累計達到一萬盤以上的。乙方免除甲方的金屬母盤制作費。甲方單品首次加工時，甲方應給付乙方母盤制作費。

2. 乙方應為甲方設立客戶母盤、子盤制作存放檔案。乙方在甲方單品制作數(shù)量達到一萬片時。該單品母盤制作費一次性返還甲方。

（以下無正文為簽署頁）

定作人（甲方）：___________________ 承攬人（乙方）：___________________

法定代表人：(簽字）________________ 法定代表人：(簽字）________________

住所地：___________________________ 住所地：___________________________

身份證 號碼：_______________________ 身份證號碼：_______________________

住址：_____________________________ 住址：_____________________________

郵編：_____________________________ 郵編：_____________________________

電話：_____________________________ 電話：_____________________________

傳真：_____________________________ 傳真：_____________________________

開戶銀行：_________________________ 開戶銀行：_________________________

賬號：_____________________________ 賬號：_____________________________

委托 代理 人：（簽字）_______________ 委托代理人：（簽字）_______________

電子郵箱：_________________________ 電子郵箱：_________________________

簽約日期：_________________________ 簽約日期：_________________________

簽約地點：_________________________ 簽約地點：_________________________

【第3篇】木制品加工制作合同

2023木制品加工制作承攬方：以下簡稱甲方 定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 加工成品品 名規(guī)格(長、寬、高)單位數(shù)量備注

第二條 加工成品質量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

第三條 原材料由甲方提供

圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第四條 工程價款按核定價格單計算款_________元。

第五條 驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由_______物價局提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第六條 包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

第七條 運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第八條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第九條 結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十條 甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十一條 乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十二條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十三條 其他

一、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

【第4篇】塑料制品加工合同

2023塑料制品加工承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、備注

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

____年____月____

【第5篇】委托蛋制品加工合同

2023委托蛋制品加工甲方：_____________

乙方：_________________

經(jīng)雙方充分協(xié)商，在互利互惠的基礎上，就甲方委托乙方加工生產(chǎn)蛋制品系列產(chǎn)品事宜，達成以下協(xié)議：

第一條 加工產(chǎn)品范疇

1、產(chǎn)品品名:蛋制品

2、產(chǎn)品規(guī)格為：______________

3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議。

第二條 委托加工訂單

1、甲方根據(jù)市場銷售情況，于每月____日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單，明確訂單的數(shù)量和供貨時間，乙方如有異議，應在接訂單后1日內書面提出，否則，視為同意。

2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品，甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整，調整計劃提前5天通知乙方，但調整幅度(量)不得超過計劃的25%，若超過25%，雙方另行協(xié)商。

3、乙方應盡最大努力，最大限度的滿足甲方訂單的要求。

第三條 加工產(chǎn)品質量及責任

1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作，產(chǎn)品質量符合國家食品衛(wèi)生標準。

2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址，同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn)，附 商標使用授權書。

3、產(chǎn)品在保質期內出現(xiàn)批量性質量問題，經(jīng)由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的，除由乙方承擔該批有質量問題產(chǎn)品(需雙方清點數(shù)量)的責任外，乙方還應按該批有質量問題產(chǎn)品總值的30%以實物形式(加工產(chǎn)品)補償給甲方;

4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中，因品質問題而導致甲方利益受損時，經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責任的，乙方應負甲方直接損失賠償責任：

(1)加工產(chǎn)品的投訴賠償問題，甲方在預先征得乙方同意的情況下(書面為準)可以先行賠付消費者，消費者簽收確認，由乙方負擔賠償，賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協(xié)助甲方處理;

(2)在甲方有要求時，乙方可協(xié)助甲方處理質量投訴，但不負責對最終用戶(即甲方客戶)提供售后服務;

(3)少量的包裝破損等質量問題，由乙方負責調換;

(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產(chǎn)品變質，乙方不予承擔責任。

5、乙方應按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣，并嚴格遵循三檢制度。

6、乙方應根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復印件，相應批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。

第四條 原輔料及包裝材料供應

1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方，這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權屬于甲方所有，乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。

2、乙方全面負責采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料，并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質量標準要求。

3、乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。

第五條 產(chǎn)品交付與驗收

1、產(chǎn)品實行甲方自行提供，交付地點為乙方工廠倉庫，物流運輸由甲方負責，乙方負責裝車。

2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行，若有變動，雙方應提前約定。

3、產(chǎn)品在出廠之前，由甲方駐廠代表開具質量驗收單，并在乙方出庫單上簽字。

4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。

5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現(xiàn)不良現(xiàn)象(如原輔材料、包裝材料不符合標準，成品有破損現(xiàn)象等)時，可向乙方提出異議，并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;

6、交貨時間：自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內)后第七天開始供貨，日供貨量為：_______月訂貨量 ______萬箱以內的，第_____天不低于 _____萬箱，月訂貨量______ 萬箱的，每天不低于 _______萬箱，______ 萬箱以上的，每天 ________萬箱。

第六條 其他

1、合同解除的條件

2、爭議解決途徑

3、合同生效時間

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

【第6篇】塑料制品加工合同范本

承攬方：

委托方：

合同雙方為明確各自權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其有關規(guī)定，特訂立本合同。

一、承攬標準

品名 材料

規(guī)格（mm) 計量單位 單價（含稅） 金額（元） 備注

見附件

合計（大寫）：具體金額于實際出貨為準

二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執(zhí)行。

三、版費承擔責任及起訂量：

所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付 14.9 萬元，每單款包裝累計達到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。

四、貨款結算方式及時間：

每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。

五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

六、運輸方式及交貨時間： 承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后 20 天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。

七、加工承攬地：承攬方所在地。

八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。

十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術要求基礎上雙方協(xié)商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

十一、驗收時間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質量進行檢驗，若產(chǎn)品的數(shù)量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產(chǎn)品之日起15日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質量缺陷，使用期內發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。

十二、知識產(chǎn)權：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產(chǎn)權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章），條碼證，qs證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經(jīng)濟和法律責任

十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章），qs證，印刷執(zhí)照復印件（蓋公章），第三方檢測報告。

十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發(fā)生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權取消本合同。

十五、違約責任：

1.承攬方未按合同規(guī)定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過調換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨）；未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。

如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質不到合同約定，使委托方錯過了產(chǎn)品上市的時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。

十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務，雙方均收受本合同的約束。

十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規(guī)定執(zhí)行。

十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。

十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。

本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止

承攬方 委托方

單位名稱

法定代表

委托辦理人

簽訂地點： 簽訂時間：