【導語】承包加工合同怎么寫才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了15篇優(yōu)質的承包承包合同范文,都是標準的書寫參考模板,便于您一一對比,找到符合自己需求的范本。以下是15篇承包加工合同范文,希望您能喜歡。
- 目錄
-
第1篇承包加工合同范本 第2篇廢鋼加工承包合同 第3篇機加工車間承包合同 第4篇加工廠承包合同范本 第5篇承攬合同 : 承包加工合同 第6篇小型加工廠承包合同 第7篇鋼筋加工承包合同 第8篇食品加工工廠食堂承包合同書 第9篇建筑安裝加工工程承包合同 第10篇服裝加工承包通用版合同 第11篇鋼筋加工承包合同范本 第12篇承包加工木材廠合同 第13篇加工承攬承包合同 第14篇外發(fā)加工承包合同 第15篇服裝加工廠承包合同
【第1篇】承包加工合同范本
發(fā)包人:xx木材廠,
法定代表人:(下稱甲方)
承包人:, 身份證 號碼:
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達成如下協(xié)議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落于的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年,即從年月日起至年月日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包 保證金 及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將xx木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監(jiān)督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的 工傷 、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將xx木材廠轉讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權隨時終止合同并追究乙方的 違約責任 。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與 經(jīng)營范圍 無關的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng),對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔 違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的,由 廣州 市花都區(qū)人民法院裁判解決.
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
年月日年月日
【第2篇】廢鋼加工承包合同
2023廢鋼加工承包甲方:_________________
乙方:_________________
甲方因生產業(yè)務需要,委托乙方將甲方指定的廢鋼進行加工?,F(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:
一、甲方的義務
1、甲方每月按時下達生產任務,配備現(xiàn)場管理人員,協(xié)助乙方抓好安全生產、文明生產、質量指導等各項管理工作;
2、甲方按時提供貨源,為乙方完成加工任務創(chuàng)造條件;
3、甲方提供乙方生活所需的宿舍食堂及相關廚衛(wèi)設備;
4、甲方提供乙方生產所需的大型機械設備,并擔任此類設備的日常保養(yǎng)和維修,與乙方無關。
5、甲方按月對乙方的安全生產、加工質量、加工速度、衛(wèi)生文明等進行考核。
二、乙方的責任和義務
1、乙方應根據(jù)甲方的生產計劃自行招聘管理人員及員工,并做好安全衛(wèi)生的教育工作,確保按時完成甲方下達的工作任務。
2、乙方必須遵守甲方的各項規(guī)章制度,并根據(jù)乙方的實際情況制定必要的規(guī)章制度及現(xiàn)場生產的安全操作規(guī)程和獎懲制度;
3、乙方應切實抓好安全生產工作,并提供相應的勞動保護措施,乙方員工發(fā)生的一切工傷事故均由乙方自行承擔;
4、乙方員工的生產工具、勞保用品、氣割工具、氣割氣體、鐵鍬、掃把等由乙方自行承擔;
5、乙方員工的伙食、交通費由乙方自行承擔;
6、乙方對生產的成品質量負全責,對不符合甲方質量要求的成品進行的另外加工所產生的費用,由乙方自理,并對其產生的后果負全責。
三、對乙方工作任務的要求
1、按照甲方的要求將廢鋼進行100%的分選加工工作;
2、按照甲方的要求將廢鋼中的垃圾分離,并確保生產區(qū)的衛(wèi)生;
3、按照甲方要求,4mm 以上爐料加工長度不超過40mm;
4、有色金屬100%回收,甲方給予乙方壹元/每斤獎勵;
5、原料平均庫存周期小于7天;
6、以上1-5項每月檢測一次,每項每次不達標罰款_________________元。
四、加工費結算標準
乙方將甲方提供的廢鋼按照甲方的質量標準分選加工好以后,按照乙方公開招標的價格即_________________元/噸(氣割、剪切),已切割好直接剪切廢鋼以每噸_________________元計算,乙方根據(jù)每月的實際噸位開具發(fā)票與甲方結算。
五、其它約定
1、以上加工費用結算標準如因甲方的加工標準變動,雙方可以協(xié)商解決;
2、若乙方發(fā)生下列不符合甲方加工要求的情況:
(1)乙方未按時完成月加工量的(月加工量為甲方本年度計劃收購總量10萬噸的約平均數(shù));
(2)乙方對甲方提供的原材料未進行100%分選的;
(3)由于乙方人員不到位生產任務未完成而影響甲方正常銷售的;
以上情況經(jīng)甲方核查屬實,甲方將酌情對乙方進行考核,罰金在加工結算費用中扣除;
3、如乙方因甲方原料供應不及時等造成乙方虧損較大的,雙方另行協(xié)商。
4、對乙方不符合甲方要求的處罰參照甲方有關管理規(guī)定執(zhí)行,其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
六、乙方進入甲方工廠需繳納________________元定金,定金在合同結束后退給乙方。
七、本協(xié)議有效期自 ________年 ________月 ________日至________ 年 ________月 _________日止。
八、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字(蓋章):________________ 乙方簽字(蓋章):________________
日期:________年 ________月 ________日日期:________年 ________月 ________日
【第3篇】機加工車間承包合同
2023機加工車間承包一、目的
促使生產過程有效運行,確保產品質量及按時交貨,提高生產效率,降低生產成本。二、范圍
適用于公司五金零件加工車間生產計劃、產品五金零件加工、統(tǒng)計等有關過程和環(huán)節(jié)的管理。
三、職責
1.總經(jīng)辦:負責生產方面領導、指揮、協(xié)調工作。
2.管理部:負責下達生產訂單(生產排程),調度、統(tǒng)計、加工單價制定、現(xiàn)場定置管理、安全生產及與生產有關過程的管理。
3.五金零件加工車間承包人:負責五金零件的生產及相應的五金零件加工機、夾具等生產設備的維護
管理。
4.采購部:負責根據(jù)生產計劃、庫存情況組織原料、物資采購,滿足生產需要。
5.工程課負責:提供產品圖樣、零部件清單(bom)、工藝文件、作業(yè)指導書,解決生產過程中出現(xiàn)的技術問題;
6.品質課負責:負責生產過程的質量監(jiān)控(進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗)。
7.其它部門和相關崗位做好生產配合工作。
四、內容
1.承包方案
1.1公司實行五金零件加工車間承包責任制,車間生產安排、設備、人員、物料由承包課長(后稱承包人)自理;產品品質控制,車間衛(wèi)生,夾具、設備維修保養(yǎng),生產設備、人員安全由承包人負責。
1.2公司設定每件產品加工單價:單價包括:①生產使用的水電費②工人工資、技術管理費用③設備維修費(詳見2.8.3條規(guī)定)④加工利潤,根據(jù)入庫數(shù)量計算加工費。
1.3五金原料、輔材、包材由公司根據(jù)訂單需要及原物料損耗比例發(fā)放,承包人負責原物料盈虧。1.4加工單價標準:由五金零件加工車間課長,匯同總經(jīng)辦、管理部、品質課,工程課及承包人根據(jù)產品制作周期、班產能,使用設備及生產難度制訂,經(jīng)副總經(jīng)理批準后生效。
2.承包管理
2.1人員管理
2.1.1承包人必須對其員工進行培訓,承包車間人員除需遵守車間管理條例外,必須遵守公司規(guī)章制度。
2.1.2承包人所需員工,除現(xiàn)有人員外,需補充的員工由承包人自主招聘或公司統(tǒng)一招聘;承包人有聘用、解雇權。
2.1.3承包人所招聘的人員必須經(jīng)公司人力資源部審核、登記,不符合國家勞動法要求的人員,人力資源部可以拒收;承包人私招人員不經(jīng)公司人力資源部審核、登記的,保安人員發(fā)現(xiàn)后有權拒
絕其進入公司;未經(jīng)人力資源部審核、登記的的人員如發(fā)生工傷事故或因使用童工受政府部門處罰,所產生的費用一切由承包人負責。
2.1.4公司有權對承包人經(jīng)對員工的勞動時間(一個月最少要休息2天及每晚加班不能超21:00)或定額(計件單價)進行監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)承包人故意降低單價或增加勞動時間,有違背勞動法行為或有克扣員工工資現(xiàn)象,公司有權責令承包人改進,如拒不改進導致員工流失及對公司聲譽造成影響的,公司有權對承包人進行經(jīng)濟處罰,情節(jié)嚴重的除經(jīng)濟處罰外,可終止承包合同。2.1.5承包車間員工因公負傷費用負擔:
⑴工傷費用在人民幣200元以下的(不含200元),由承包人負責。
⑵工傷費用在人民幣200元以上的(含200元)由公司協(xié)同承包人向保險公司索賠。
2.1.6承包車間員工工資:由公司統(tǒng)一代為發(fā)放(每月底發(fā)放上月工資)。
2.1.7承包車間員工福利:
⑴現(xiàn)有老員工工齡獎補貼(在為了保留老員工的前提下),每月由公司支付,但后續(xù)增加的符合工齡
獎補貼的人員,由承包人負責支付。
⑵公司負責承包車間員工節(jié)日統(tǒng)一發(fā)放的物品及國家規(guī)定的社會養(yǎng)老保險(其中國家規(guī)定的部分)、
員工工傷保險費用。
⑶未列其他福利由承包人負責。
2.2生產計劃及交貨
2.2.1由總經(jīng)辦根據(jù)客戶交貨要求及產品數(shù)量,向管理部下達生產計劃,生產計劃數(shù)量應包含備損數(shù)量;具休備損數(shù)量標準:
(1)磨床部:訂單數(shù)量在100件及以下的,備損數(shù)為%,
訂單數(shù)量在100件及以上的,備損數(shù)為%;
(2)機加工部:訂單數(shù)量在100件及以下的,備損數(shù)為%,
訂單數(shù)量在100件及以上的,備損數(shù)為%;
(3)數(shù)車部:訂單數(shù)量在100件及以下的,備損數(shù)為%,
訂單數(shù)量在100件及以上的,備損數(shù)為%;
(4)電腦鑼部:訂單數(shù)量在100件及以下的,備損數(shù)為%,
訂單數(shù)量在100件及以上的,備損數(shù)為%;
2.2.2管理部根據(jù)生產計劃及承包人生產狀況,向承包人下達生產訂單(生產排程)。
2.2.3承包人必須按生產排程時間保質保量完成任務;承包人因品質或安排不當導致延誤交期,對公司所造成的損失,需照價賠償。
2.3生產、品質控制
2.3.1各類產品在正式生產前必須要求品檢人員作首件檢驗,并制作首件樣品為生產及員工自檢提供依據(jù);如首檢不合格車間不允許生產。
2.3.2工程課、品質課向車間提供生產工藝要求及產品品質標準和作業(yè)指導書。
2.3.3操作工按照生產工藝、技術標準、首件樣品進行操作和自檢,每箱產品按規(guī)定做好標識。2.3.4車間品檢員負責首檢和巡檢,對發(fā)現(xiàn)的不合格產品按照《不合格品控制程序》處理。
2.3.5所有產品必須經(jīng)品檢員檢驗合格并加蓋合格印章后才能入庫;返工產品必須經(jīng)過重檢確認合格后才能放行,檢驗記錄必須正確填寫。
2.4物料控制
2.4.1原料領用:承包人根據(jù)管理部下達訂單數(shù)量開具《領料單》經(jīng)管理部主管審核.生產經(jīng)理批準,向原料倉領用原料。
2.4.2管理部主管在審核原料前,必須根據(jù)訂單數(shù)量、產品重量及正常所需損耗,核算領用原料數(shù)量是否相符;原則上不允許超領,如特殊情況需超領原料,必須經(jīng)生產經(jīng)理、副總批準。
2.4.3原料損耗標準:
⑴訂單數(shù)量在1000件以下的產品,標準損耗為%;
⑵訂單數(shù)量在1000件以下的產品,標準損耗為%;
2.4.4領用原料時必須有倉管員在場清點數(shù)量,倉管員嚴格按批準的《領料單》發(fā)放原料。
2.4.5《領料單》一式三份,一份批準人存根,一份承包,一份倉管員交公司財務。
2.5產品入庫控制
2.5.1承包人生產的產品經(jīng)品檢員檢驗合格并加蓋合格印章后,開具《入庫單》將產品運送到半成品倉。
a.半成品倉管員依五金零件加工車間《入庫單》,認真檢查半成品貨號、裝箱、標示、品管合格印章
是否符合規(guī)定。如有不符,半成品倉管員有權拒收。
b.半成品倉管員必須以五金零件加工生產計劃單所下達的計劃數(shù)為實收數(shù)的上限,絕不允許超計劃入
庫半成品。
c.經(jīng)雙方清點數(shù)量,共同簽字后,由倉管員指定放入規(guī)定的分類區(qū)域,整齊合理堆放,并及時建立或填
寫《物料管制卡》,進行懸掛標示。
d.如五金零件加工車間(承包人)生產的產品不需后工序加工可直接進入倉庫存放的,經(jīng)倉管員清點,
倉管清點確認后直接入庫。
e.產品在入庫前倉管員清點發(fā)現(xiàn)實際裝箱數(shù)量小于《入庫單》數(shù)量時,該批入庫產品每箱按抽點的實
際數(shù)量計算。
f.產品在入庫前,倉管發(fā)現(xiàn)少數(shù)的由承包人負責。
g.產品入庫后,倉管發(fā)現(xiàn)少數(shù)的由倉管員負責。
h.因倉庫或車間清點不仔細而導致補數(shù)的經(jīng)濟補償:
(1)經(jīng)管理部確認,承包人確實有上機生產補數(shù)產品的,公司除付該產品的正常加工費外,另給予補貼每臺機100元的補數(shù)損耗費。
(2)公司補償?shù)难a數(shù)費用,由上述責任部門責任人承擔。
2.5.2倉管員在接收半成品前必須核算入庫產品數(shù)量與訂單數(shù)量是否相符;超出訂單數(shù)量的產品,倉管員應拒收。
2.5.3倉管員檢查入庫品無異常后,在承包人開具的《入庫單》上簽名確認。
2.5.4《入庫單》一式三份,一份批準人存根,一份承包,一份倉管員交公司財務核算。
2.6不良品處理
2.6.1產品五金零件加工生產過程中,ipqc發(fā)現(xiàn)批次不良率超過2%(不含3%),由承包人將該批次產品返工后,經(jīng)過重檢確認合格后才能入庫。
2.6.2嚴重品質問題經(jīng)品質及工程人員判定報廢的由承包人自行解決,因產品報廢重新申領原料、輔材,由承包人負責,公司按原進價出售給承包人。
2.6.3后工序加工車間不良品處理
(1)屬承包人五金零件加工不良(如制作不良、加工不良或因產品防護不良引起擦傷)經(jīng)后加工生產挑選出的不良品退回承包人處理,并扣除相應數(shù)量的加工費
(2)因品檢人員、工程人員、采購、業(yè)務及公司管理人員判斷失誤導致產品不良或報廢的,由公司負責,不良品退由承包人處理,公司按產品總數(shù)的70%計算承包人領料數(shù)量。
(3)因后工序加工失誤導致的不良品,經(jīng)品檢人員檢查確認,由公司負責,但不良品退由承包人處理,公司按產品總數(shù)的70%計算承包人領料數(shù)量。
2.6.4客戶退貨及倉庫呆滯產品,由倉庫發(fā)承包人處理,公司按產品總數(shù)的70%計算承包人領料數(shù)量。2.6.5各后加工工序產生的不良品(包括:承包人五金零件加工不良;后工序加工失誤導致的不良),客戶退貨及倉庫呆滯產品,由加工序各車間、倉庫將不良品分類整理,并開具《退料單》,經(jīng)
品檢員檢驗確認后退回半成品倉,并整齊擺放在半成品倉管員所指定的地方;《退料單》一式
三份,一份車間存根,一份半成品倉(核算該車間半成品出入數(shù)量),一份倉管員交公司核算。2.6.6半成品倉管員根據(jù)各生產加工車間《退料單》,開具《退料單》,并通知承包人確認簽名,將不良品領回處理;《退貨單》一式三份,一份承包人,一份半成品倉,一份倉管員交公司財務核算。2.7試產、打樣控制
2.7.1試產、打樣由管理部合理分配,承包人不得借故拖延時間,更不能拒絕。
2.7.2打樣費用
(1)打樣費用:樣品數(shù)量依據(jù)工程課下達的打樣數(shù)量,產品單價按該產品生產定額的200%計算,原料按打樣產品重量的200%計算。
(2)工程課負責每月打樣金額及使用原料統(tǒng)計,且按時將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交公司核算。
2.8設備管理
2.8.2生產設備、輔助設備日常保養(yǎng)費用由承包人負責。
2.8.3生產設備、輔助設備維修費用:
(1)因承包人使用設備不當、設備保養(yǎng)不到位或操作人員操作失誤和人為故意損壞,其維修費用全部由承包人負責。
(2)公用設備:因承包人使用設備不當、設備保養(yǎng)不到位或操作人員操作失誤和人為故意損壞,其維修費用全部由承包人平均分攤。
(3)所有設備需更換的零配件由公司統(tǒng)一采購,承包人需要時開具《領料單》到倉庫領取,如需承包人負責費用的,在結算加工費中扣除。
(5)設備維修責任:公司在承包人承包前10天內免費將承包人提出需要維修的設備一次性維修正常,后續(xù)每年維修一次,費用由公司負責;設備在維修正常后一年內需要再次維修的,其費用由承包人承擔。
3.結算方式
3.1加工費結算及支付
3.1.1領用原物料結算:公司財務根據(jù)倉庫提供的《領料單》、《入庫單》及bom(材料明細)表、生產訂單核算出承包人是否超領原物料,如承包人有超領,其超領部份按公司原材料進價計算,在承包人加工費中扣除。
3.1.2加工費結算:公司財務根據(jù)倉庫提供的《入庫單》及公司額定的產品單價核算加工費。
3.1.3承包人每月10日前將上月的加工費制成對帳單與公司財務進行加工費核對,核對無誤后由公司財務成員將對帳單呈報副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。
3.1.4除承包人員工工資(保底工資)以外的加工費,每季度結算一次,并一次性付清。
3.2承包人結余原料、廢料處理及結算
3.2.1承包人結余的原料不得自行處理,必須退回公司原料倉,由倉庫開具《入庫單》,公司按原料不含稅價格的30%補助給承包人。
3.2.2承包人產生的廢料自行分類存放,由公司統(tǒng)一出售,所售款項歸公司所有。
3.2.3承包人因生產不良超領原料(原料費在加工費中扣除后)公司給予同等重量的廢料費(原料重量-產品凈重量的余料費用)。
4.其他
4.1公司責任及義務
4.1.1公司負責確保承包人生產所需使用的場所、設備、水電,在現(xiàn)有設備不能完成生產任務時,考慮更新或增加設備。
4.1.2公司負責保證生產原料、輔料、包材能及時、正常提供,確保生產順利。
4.1.3公司有義務向承包人提供生產訂單,當公司內部訂單連續(xù)15天少于機臺的50%時,承包人經(jīng)過公司同意,可以外接加工訂單;公司從訂單加工費中提取外接加工單價減去公司標準單價的差額作為設備使用折舊費及管理費。
(1)對外承接加工單由承包人聯(lián)系,訂單下達到公司管理部。
(2)來料加工的原材料,為便于公司統(tǒng)一對原物料的保管,一律入原料倉庫按區(qū)域擺放,使用時按訂單數(shù)量領取,承包人自行控制。
(3)加工單價由承包人與客戶確定,加工費由承包人收取,除交付公司設備使用折舊費及管理費外,其余歸承包人所得;因加工費產生稅務費用由承包人自負。
4.1.4公司負責提供承包人及其工人的住宿及就餐;宿舍水電費、餐費。
4.2承包人責任及義務
4.2.1承包人應確保生產設備完整、干凈衛(wèi)生,對車間7s負責。
4.2.2承包人必須保證產品質量及訂單交期。
4.2.1承包人押金:為確保公司及承包方順利履行合同協(xié)議,承包方需向公司交付人民幣元押金,作為承包方的承諾;押金在合同協(xié)議到期時歸還(不計利息)。{根據(jù)公司要求為準}
4.3公司與承包方簽訂合同,經(jīng)雙方簽字生效。
5相關記錄表格
《外加工生產單》
《樣品生產通知單》
《領料單》
《補料單》
《退料單》
《入庫單》
【第4篇】加工廠承包合同范本
甲方(發(fā)包方):順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表:
乙方(承包方):
經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商,甲方將順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上,簽定如下協(xié)議:
一、承包方式
甲方將權屬于甲方的
泡沫加工廠承包給乙方自產自銷經(jīng)營。承包期內,一切經(jīng)營資金由乙方自籌一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負責支付,甲方概不負責。
二、承包期限
合同承包期限為一年,從2006年8月日起至2007年8月日止。合同期滿后,如甲乙雙方愿意,可繼續(xù)簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元,尾數(shù)在最后一個月結清第一次繳交承包款時間為2006年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款,每日按拖欠總額的1收取滯納金超過20日未繳交承包款,甲方有權終止承包合同,并將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內,一切安全事故由乙方負責,甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約,則由違約方向另一方賠償違約金30000元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字后,此合同不受市場行情等任何因素影響,合同期內,任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等),則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買,但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同,如有價格等因素變動,必須及時通知甲方前去與廠家處理解決,否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫,如受價格變動和其它因素的影響,導致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的,甲方不負責任,不減少承包費。
4、乙方在經(jīng)營期間,所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨,在合同期滿后,必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買,并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用,維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內,如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關部門干涉的原因,導致乙方不能生產的情況下,由甲方負責協(xié)調有關關系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調好關系,無法讓乙方繼續(xù)開工,則雙方按終止合同處理并進行結算,此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。
甲方(蓋章):順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表(簽名):
乙方(簽名):
簽定日期:年月日
【第5篇】承攬合同 : 承包加工合同
發(fā)包人:xx木材廠,
法定代表人: (下稱甲方)
承包人: ,身份證號碼:
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達成如下協(xié)議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落于 的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經(jīng)營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將xx木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監(jiān)督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承程中將xx木材廠轉讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經(jīng)營范圍無關的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng),對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、 違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決 。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
【第6篇】小型加工廠承包合同
2023小型加工廠承包甲方(發(fā)包人):_______________
乙方(承包人):_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其相關的法律、法規(guī)。為保障租賃雙方的合法權益,在平等、自愿的基礎上,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就乙方向甲方租賃廠房訂立本合同如下;
一、甲方自愿將坐落在:_______________,廠房使用面積平方米出租給乙方使用,廠房包括機器設備及部分附屬房間。乙方已對甲方所要承租的廠房做了充分了解,愿意承包該廠房。
二、租賃用途為石材加工與銷售,不得用于其他用途。租賃期間內乙方不得以甲方的名義對外經(jīng)營。
三、租賃期限為_________年_________月______日起至_________年_________月_________日止。
四、前五年租金每年為人民幣_________萬,此后_________年每年人民幣_________萬,付款方式:一年一付、為每年的正月一次性付清。
五、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份,具有同等法律效力,從雙方簽字之日起生效。
甲方:_________________
_______年_______月_____日
乙方:_________________
_______年_______月_____日
【第7篇】鋼筋加工承包合同
經(jīng)公司研究指派×××項目經(jīng)理為本單位工程負責人(以下簡稱甲方),鋼筋分項工程交由×××小組(以下簡稱乙方)承包,經(jīng)協(xié)商制定本條款,雙方務必遵照執(zhí)行。
一、承包項目:
整個工程鋼筋的制作和安裝。
二、承包方式:
包工不包料,未經(jīng)甲方的同意,乙方不得私自將鋼筋工程轉包給他人。
三、承包價格:
每噸包干價××元,計量均按施工圖紙實際抽筋經(jīng)核對后為準。
四、工期要求:
從工序交接日起在××天內完成好基礎工程鋼筋的制安;主體每層柱鋼筋安裝××天要完成;主體梁板鋼筋每層××天要安裝完成;屋面梯蓋、欄板和水箱等鋼筋累計在××天內要完成。
五、材料要求(僅對包工包料而定)
1、乙方應對材料質量負責,進場的鋼筋必須有產品出廠合格證(提供原件),并負責提供鋼筋機械性能試驗所需的試樣和承擔試驗費用。
2、乙方對鋼筋使用焊接接頭時,應按相關規(guī)定進行抽樣試驗并負擔試驗費用。乙方同時應提供焊條(劑)的合格證給甲方。
六、質量與施工要求:
1、鋼筋的制作及安裝應嚴格按照設計圖紙和有關變更通知書進行下料、制作和綁扎。
2、鋼筋工程要嚴格按照國家相應標準和行業(yè)規(guī)范進行施工;嚴格按照《工程建設標準強制性條文》進行施工。
3、嚴禁鋼筋承包班組以次充優(yōu)、以長充短、以小充大和以疏充密;不得進行偷工減料等有損職業(yè)道德的丑行。
4、鋼筋的級別和規(guī)格需作變更時,應征得設計人員的同意并辦理設計變更正式手續(xù)。
5、鋼筋采購進場應有出廠合格證;并應在監(jiān)理工程師見證下,按規(guī)定數(shù)量隨機抽樣送有資質的檢測中心檢驗。
6、鋼筋試件通過做力學性能檢驗后,其結果符合質量標準(包括一、二級抗震結構的兩屈比)后方可使用。
7、所有鋼筋應平直、無損傷,表面不得有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。
8、ⅰ級鋼筋末端應制成180度彎鉤,其彎弧內徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍,平直段長度不小于鋼筋直徑3倍。
9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的彎鉤均應制成135度的抗震彎鉤;彎鉤的平直段長度不得小于鋼筋直徑的10倍。
10、同一縱向受力鋼筋不得設置2個接頭(接頭應設置在結構受內力較小的部位),接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。
11、同一連接區(qū)段,縱向受力鋼筋接頭面積百分率在受拉區(qū)不超過50%,接頭不設在梁端、柱端的箍筋加密區(qū)。
12、縱向受力鋼筋搭接接頭連接區(qū)段長度為1.3倍搭接長度,該區(qū)段內梁板接頭面積不超25%,柱不超50%.
13、鋼筋焊接前必須根據(jù)施工條件進行試焊,合格后方可施焊。焊工必須持證上崗。
14、安裝鋼筋時,配置的鋼筋級別、直徑、根數(shù)和間距均應符合設計要求。
15、綁扎或焊接的鋼筋骨架不得有變形、松脫和開焊。鋼筋綁扎接頭處應在中心和兩端扎牢(即綁扎三步)
16、鋼筋保護層應采用預制的水泥砂漿墊塊或鋼筋制成的墊椅進行墊置(包括梁側和柱側均要綁上砂漿墊塊)
17、板主筋應全長伸入梁支座,梁鋼筋末端90度錨固段長度應足夠,柱梁交結處的柱加密箍間距應均勻且足量。
18、鋼筋制作與安裝的誤差應控制在施工規(guī)范允許的范圍內,要求班組做到該分項實測合格率達90%及以上。
19、每次鋼筋的驗收,班組長(承包人)均應自覺參加;并對存在的問題及時進行整改,不得延誤工程進度。
七、安全要求:
1、每個工人都應自覺遵守公司(項目部)的各種規(guī)章制度。
2、鋼材、半成品等應按規(guī)格、品種分別堆放整齊。制作場地要平整,操作臺要穩(wěn)固,照明燈具必須加網(wǎng)罩。
3、拉直鋼筋,卡頭要卡牢,地錨要結實牢固,拉筋沿線2米區(qū)域內禁止行人。人工絞磨拉直,禁止用胸、肚接觸推桿;并緩慢松解,不得一次松開。
4、展開圓盤鋼筋要一頭卡牢,防止回彈,切斷時要先用腳踩牢。
5、在高空、深坑綁扎鋼筋和安裝骨架,須搭設腳手架和馬道。
6、綁扎立柱、墻體鋼筋,不得站在鋼筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大,可在地面或樓面上綁扎,整體豎起;柱筋在4米以上應搭設工作臺;柱、梁骨架應用臨時支撐拉牢,以防傾倒。
7、綁扎基礎鋼筋時,應按施工操作規(guī)程安放鋼筋支架(馬凳)架起上部鋼筋,不得任意減少支架或馬凳。
8、多人合運鋼筋,起、落、轉、停動作要一致,人工上下傳送不得在同一垂直線上;鋼筋堆放要分散、穩(wěn)當,防止傾倒和塌落。
9、點焊、對焊鋼筋時,焊機應設在干燥的地方;焊機要有防護罩并放置平穩(wěn)牢固,電源通過漏電保護器,導線絕緣良好。
10、電焊時應戴防護眼鏡和手套,并站在膠木板或木板上。電焊前應先清除易燃易爆物品,停工時,確認無火源后,方準離開現(xiàn)場。
11、鋼筋切斷機應機械運轉正常,方準斷料。手與刀口距離不得少于是15cm.電源通過漏電保護器,導線絕緣良好。
12、切斷鋼筋禁止超過機械負載能力;切長鋼筋應有專人扶住,操作動作要一致,不得任意拖拉。切斷鋼筋要用套管或鉗子夾料,不得用手直接送料。
13、使用卷揚機拉直鋼筋,地錨應牢固堅實,地面平整。鋼絲繩最少需保留三圈,操作時,不準有人跨越。作業(yè)突然停電,應立即拉開閘刀。
14、電機外殼必須做好接地,一機一閘,嚴禁把閘刀放在地面上,應掛1.5m高的地方,并有防雨棚。
15、嚴禁操作人員在酒后進入施工現(xiàn)場作業(yè)。
16、每個工人進入施工現(xiàn)場都必須頭戴安全帽。
17、班組如果因勞力不足而招新工人時,應向工地報告。
18、新工人進場后應先經(jīng)過三級安全交底,并經(jīng)考試合格后方可讓其正式上崗。
19、新工人進場應具有四證,即:職業(yè)資質證、身份證、計劃生育證和外來人口暫住證。
八、獎罰辦法:
1、鋼筋制作安裝超過工期要扣款××元/天。
2、鋼筋制安完成后經(jīng)施工員、質檢員、安全員檢查達到優(yōu)良質量標準的獎勵××元。反之,檢查不合格則承擔整修、返工費用。并每拖延一天,工地給予罰款××元。
3、在省、市、縣組織的大檢查中鋼筋受到通報表揚的獎勵××元。
4、杜絕重大傷亡事故,輕傷頻率控制在1‰,如果乙方生產者違反安全操作規(guī)程和安全生產紀律,導致發(fā)生事故的一切后果由乙方負責(包括經(jīng)濟、法律責任)
九、結算方式:
采用現(xiàn)金支付形式,每完成一層(或基礎)甲方支付給乙方××%的工程款,主體封頂后××個月內再付足至××%的工程款,余款在竣工驗收后××個月內全部結清。
十、仲裁與調解:
如若發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛,雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
十一、補充事項:
本合同書一經(jīng)簽定雙方均應自覺履行合同義務,不得返悔。本合同書一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)1份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,至工程款結清后自然失效。
單位工程負責人(甲方)×××承包班組長(乙方)×××
聯(lián)系電話:×××××××聯(lián)系電話:×××××××
(項目章)(蓋章)
簽定時間:××年××月××日
【第8篇】食品加工工廠食堂承包合同書
甲方:__________(以下簡稱甲方)地址:________聯(lián)系電話:________
乙方:__________(以下簡稱乙方)地址:________聯(lián)系電話:________
甲、乙雙方經(jīng)過協(xié)商,甲方?jīng)Q定將工廠食堂承包給乙方經(jīng)營。雙方本著公平自愿、互惠互利的原則達成如下協(xié)議:
一、承包期限及方式
1、承包期限為______年:自______年______月______日起至________年______月______日止,期滿雙方無異議則自動順延一年,乙方如不再與甲方續(xù)簽合同,則必須在合同到期之日前3個月告知甲方,否則甲方不予結算費用。
2、乙方應于本協(xié)議簽定的當日,支付給甲方人民幣________元,作為食堂承包押金,本協(xié)議終止時,返還給乙方(不計息);
3、承包期內,甲方提供經(jīng)營和服務場地、食堂。
承包期內,甲方提供乙方經(jīng)營所需水、電、燃料,其費用標準根據(jù)本市自來水公司、供電局、燃料供應商統(tǒng)一標準核算,由乙方承擔。
4、廚房設備:甲方將現(xiàn)有廚房設備列出清單,待乙方進駐工廠時雙方進行盤點,確認后交由乙方使用。廚具清單甲、乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)營期間乙方負責廚具的添置、更新和維修,費用自理。合同期滿乙方按清單交還廚具設備,如有損壞或遺失按價進行賠償。
5、乙方自行組織員工提供服務。
6、乙方按照雙方約定的每周菜譜標準和承諾之服務要求,實行自負盈虧的經(jīng)營和管理。
二、結算方式
1、結算周期:當日結算。
乙方按自己實際情況設定餐食價格,員工自行選擇購買,當場現(xiàn)金結算。
三、膳食供應及有關服務
1、就餐標準:食堂提供早餐、午餐、晚餐,米飯隨意吃,但不能浪費。(如需更改雙方共同協(xié)定)
3、膳食供應時間:
根據(jù)工廠員工上班時間而定。
甲方可根據(jù)生產需要,向乙方提出變更就餐時間,乙方應于積極配合,并須準時開餐,做到飯熱菜香。
四、雙方的權利及義務
1、甲方的權利及義務
1)甲方負責提供各階段就餐的大約人數(shù),有較大人員變動時應及時通知乙方。
2)甲方負責協(xié)助維護食堂的就餐秩序。
3)甲方監(jiān)督乙方是否嚴格按合約要求和標準供應膳食。甲方可派專人進行質量、衛(wèi)生評定,保證雙方嚴格按合同規(guī)定執(zhí)行。若乙方提供的膳食出現(xiàn)嚴重的衛(wèi)生和質量問題或出現(xiàn)其它違反合同約定的情況,甲方提出合理建議乙方需在規(guī)定時間內積極改善和糾正問題,否則甲方可以書面形式提出警告,并扣款________元作為處罰,書面警告________次以上甲方可單方面解除合約。
4)甲方對乙方進菜、配菜、營養(yǎng)搭配、服務水平及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督,并有權要求乙方及時整改。
2、乙方的權利及義務
1)嚴格按照甲乙雙方合約之約定的要求和伙食標準為乙方提供相關服務,確保所采購的蔬菜、肉類、油類符合國家衛(wèi)生標準。
2)保證在規(guī)定用餐時間內,甲方所有員工均可用餐,不可出現(xiàn)甲方員工無餐可用。
3)做到各餐的菜式多樣化,每天菜式合理搭配,力求為每個員工提供均衡的營養(yǎng)。
4)甲方員工用餐時間內飯菜溫熱,不可出現(xiàn)冷菜、冷飯現(xiàn)象,甲方如有個別部門員工因生產需要,需要提早或延后就餐,在事先通知乙方后,乙方應配合并保證供應溫熱的飯菜。
5)應預留當餐食物一份至下餐,若甲方員工出現(xiàn)食物中毒,以備檢驗食物來源,并由有關部門調查中毒原因。
6)負責廚房和食堂的清潔工作以及廚房周邊環(huán)境衛(wèi)生,一天一清掃,三天一大洗。
7)廚房用潲水由乙方自行處理。
8)負責廚房和食堂菜盤、餐臺、桌椅、用具的清潔和消毒。
9)飯?zhí)霉ぷ魅藛T接受甲方監(jiān)督,并遵守甲方規(guī)章制度、廠紀廠規(guī)。
10)廚房工作人員穿工衣、戴工帽上班(打菜人員戴口罩、戴手套操作)。
11)禮貌待人,對待員工人人平等,對甲方員工提出的合理意見應積極改善,無論發(fā)生任何情況絕不允許在廠里取鬧,否則將按廠紀廠規(guī)處罰。
12)按甲方提供的時間準時供應飯菜,若有延誤,損失由乙方承擔。
13)應絕對保持飯菜衛(wèi)生,不提供隔夜飯菜和變質食品給員工,如引起的食物中毒,其后果和經(jīng)濟責任由乙方承擔。
14)定期對飯?zhí)眠M行全面消毒,除四害“蚊蟲、老鼠、蟑螂、蒼蠅”等,且要做好相關作業(yè)記錄。
15)乙方廚房員工必須持有效健康證方可上崗。
16)每周五公布下周菜譜,以便甲方員工參考和監(jiān)督。
五、衛(wèi)生管理和環(huán)境保護
1、承包期內,乙方應搞好轄內的環(huán)境衛(wèi)生工作,飯?zhí)脙韧鈶3中l(wèi)生、整潔。
2、垃圾污物應按指定地點放置,不得隨便舍棄。廚房作業(yè)中產生的垃圾應由乙方自行清理,因此產生的一切后果由乙方承擔。
3、應按有關規(guī)定自覺接受衛(wèi)生管理部門對轄區(qū)內工作檢查、監(jiān)督。
4、廚房用品具嚴格實行一洗(所有食物必須經(jīng)過最少一次清洗之后才能加工,物品使用過一次之后必須清洗)二過(過火,所有飯菜必須經(jīng)過高溫蒸煮之后才能銷售)三消毒(所有物品必須定期消毒)的規(guī)程。
乙方在實際操作中若有違反上述規(guī)定者,所導致的后果由乙方全部承擔。
5、廢水、廢汽、廢棄物之排放、處置應符合國家及地方相關環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定,若未相符,須立即配合甲方進行整改。
6、遵守國家和地方的安全衛(wèi)生規(guī)定,做到優(yōu)秀服務,文明服務,嚴格把好菜肴的質量關,絕對禁止腐爛變質的食物進入食堂。
7、國家監(jiān)督機構查有異常時,乙方應將異常情況及改善對策報知甲方,因檢查產生的一切后果由乙方承擔,甲方因此產生的損失由乙方賠償。
六、合同終止及違約責任
1、甲乙雙方終止合約須提前30天以書面形式通知對方,若未能提前30天通知,毀約方以終止前一個月平均月伙食費作為賠償;單方面無故終止合同,毀約方必須向對方賠償終止前一個月已發(fā)生伙食費總額。
2、乙方如在合同實施過程中擅自停工、消極怠工或毀約造成甲方正常生產無法進行時,甲方有權不向乙方支付應得的一切費用,并按照相關法律法規(guī)向乙方追究由此造成的生產經(jīng)營損失費。
3、在就餐過程中發(fā)生食物中毒,經(jīng)衛(wèi)生及相關部門鑒定,如確屬乙方所提供的食物造成,則責任由乙方負責承擔。
七、其他事項
1、乙方應自行與其工作人員簽訂勞動合同,支付勞動報酬,按國家規(guī)定繳納社保;甲方與乙方提供服務的人員之間無勞動關系,不對乙方人員進行管理;如因服務需要乙方工作人員需配帶甲方標志,亦不代表甲方承認該工作人員系甲方人員。
2、甲方不對乙方工作進行具體指示,乙方應自行組織其員工按約定提供服務,自行對員工進行組織、管理、培訓、安全教育,自行要求員工以符合安全規(guī)范和技術規(guī)范的方式提供服務;在服務過程中,乙方及其員工應自行保管其工具或其它財物。
3、乙方保證在本合同履行期間,始終具有相應資質,具有法人身份,按期通過年檢,否則甲方有權即時終止合同;
4、乙方工作人員在服務過程中受到人身損害或財產損失的,由乙方或乙方工作人員自行負責,甲方對此不承擔任何責任。
5、乙方應健立健全各項規(guī)章制度及有關崗位責任制和操作規(guī)程,并嚴格按制度和操作規(guī)程工作。制度建立主要包括:工作時間、工作職責、防火、防毒、防盜、衛(wèi)生管理等各個方面,食堂全天均應有員工值班,嚴防類事件發(fā)生。若發(fā)生責任事故,后果由乙方全部承擔,甲方有權進行監(jiān)督和檢查。
6、乙方外包的食堂以服務工廠為唯一目的,不可營利,不允許對外營業(yè),不準改變用途,不準轉包。
7、乙方在承包期內與外界發(fā)生的一切債權、債務等糾紛問題均與甲方無關。
8、除不可抗力事件外,乙方不得以任何理由不及時或不充足供應員工飲食。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起即生效。
九、本合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同發(fā)生爭議時,雙方以友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的雙方均可向______人民法院提起訴訟。
甲方:___________________乙方:___________________
(蓋章)(蓋章)
負責人簽字:_____________負責人簽字:_____________
日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日
【第9篇】建筑安裝加工工程承包合同
2023建筑安裝加工工程承包發(fā)包方:_____(以下簡稱甲方)
承包方:_____(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條 工程項目
工程名稱:_____
工程地點:_____
工程編號:_____
工程范圍和內容:全部工程建筑面積_____平方米。
工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣___元,其中:人工費___元____(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條 工程期限
開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)。
施工前各項準備工作,雙方應根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負責按照完成。
在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關部門備案。
(1)由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
(2)因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;
(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需之材料、設備不合要求,而被迫停工不能順利施工者。
第三條 物資供應
全部工程所需的物資按下列第( )項供應方式辦理。
(1)特殊材料、統(tǒng)配、部管材料及統(tǒng)配、部管的機電產品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
(2)統(tǒng)配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應。
(3)包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點。
(4)其他方式:________
由甲方負責供應的材料和設備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限(詳見甲方供應材料、設備一覽表)。
成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成立設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗。甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協(xié)議。
工程所需材料,如因供應部門的規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求,必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,應按現(xiàn)行規(guī)定辦理結算。
凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經(jīng)供應方試驗合格后方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
由甲方負責供應的材料和設備,如未按時供應、或規(guī)格、質量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決、因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
第四條 工程款結算
全部工程造價的結算方式按下列第( )項規(guī)定辦理。
(1)以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
(2)按施工圖預算加包干系數(shù)確定的包干造價結算,包干范圍以外的費用,另按有關規(guī)定付款。
(3)按標準施工圖單方造價包干結算,包干范圍以外的費用,另按有關規(guī)定付款。
(4)包工不包料工程,按預算定額規(guī)定的人工費結算。
(5)招標的工程,按中標的價款結算。
工程款撥付與結算辦法,按現(xiàn)行規(guī)定辦理(詳見附件)。
第五條 施工與設計變更
乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設備要求組織施工,要全部達到合格。
要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方造成窩工、返工,材料、構件的積壓,施工力量和機構調遷等損失,應由責任方負擔。
(1)施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在七天內與原設計單位商定,提出修改或變更設計文件,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準施工。
(2)在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規(guī)模時,應在施工前,按審批程序重新報批,經(jīng)審查處審核工程預算,經(jīng)辦銀行審查投資后,并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
(3)在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
(4)在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄,方能繼續(xù)進行下一工序的施工。隱蔽工程在隱蔽以前,乙方應當通知甲方檢查。甲方?jīng)]有及時檢查的,乙方可以自行檢查,填寫隱蔽工程檢查記錄,并將該記錄送交甲方。事后甲方對該隱蔽工程進行檢查,符合質量標準的,檢查費用由甲方負擔;不符合質量標準的,檢查費用由乙方負擔。乙方?jīng)]有通知甲方檢查,自行隱蔽工程的,檢查費用由乙方負擔。
甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預算,應在施工前及時送經(jīng)辦銀行,做為結算工程款之依據(jù)。
第六條 竣工驗收、結算與保修
乙方在單項工程竣工前五日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意后,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
竣工工程驗收合格,從驗收之日起三天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使驗收后的工程發(fā)生損失,應由甲方承擔。
某項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續(xù),作為該單位竣工工程驗收之依據(jù)。
在進行竣工工程驗收中,如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合規(guī)定,乙方應負責無償修理或返工,并在雙方議定的措施和期限內完成。經(jīng)驗收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可做減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前十天向甲方提供以下文件:
(1)增減變更文件和其他洽商記錄;
(2)隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
(3)工程竣工后,應繪制竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
乙方在單項工程竣工驗收后,屬于民用建設項目應于竣工驗收后十五天內,屬于工業(yè)建設項目,應于竣工驗收后三十天內,將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后,民用建設十五天內,工業(yè)建設二十天內審查完畢,如到期未提出異議,由經(jīng)辦銀行審定撥款。
工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年(采暖工程在第一暖期內)。在保修期內,確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理(屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規(guī)定辦理。)
工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條 違約責任和仲裁
由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之___的逾期違約金。
甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據(jù)有關政策的規(guī)定,另訂協(xié)議。
建筑安裝工程承包發(fā)生合同糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門,進行調解;解決不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起訴。
第八條 附則
預算審查手續(xù),由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的,可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準備合同(工程協(xié)議書),可做為本合同之附件。雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,具有合同的效力。
招標工程,按《______市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
雙方商定的其他事項。
(1)_______
(2)_______
(3)_______
(4)_______
甲方(發(fā)包方):____(蓋章) 乙方(承包方):___(蓋章)
工程負責人:______(蓋章) 工程負責人:_____(蓋章)
單位地址:_________ 單位地址:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:___________ 帳號:___________
電話:___________ 電話:___________
本合同簽訂日期:____年__月__日
【第10篇】服裝加工承包通用版合同
服裝加工是指現(xiàn)代化的加工方式,以現(xiàn)代化的機器加工為主,手工加工為輔的一種服裝生產方法。對于服裝加工承包合同你了解多少呢以下是小編整理的服裝加工承包合同,歡迎參考閱讀。
服裝加工承包合同范xx一
定作方: 簽訂地點:
合同編號:
承攬方:有限公司 簽訂時間:
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質量標準:
承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣),在 天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章),如有改進意見,應書面通知承攬方,并以此作為定作物驗收時的質量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于xxx_年____月____日前交貨,服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點),所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準,方法及提出異議期限:
按確認樣品及改進意見為驗收標準,允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限:
簽訂合同后,承攬方開具發(fā)票,定作方首先付50%貨款xxx___元給承攬方,所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%xxx____元。結算均采用 轉賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件:
內用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任:
如有違約,違約方責任自負,凡屬承攬方質量原因,均有承攬方負責調換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限:xxx_年____月____日至xxx_年____月____日止。
定作方: 承攬方:
(蓋章) (蓋章)
代表人: 代表人: 電 話: 電 話:
服裝加工承包合同范xx二
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方(fag))
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名: 貨號:
顏色: 尺碼:
第二條 服裝數(shù)量
1、計量單位:
2、數(shù)量:
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質量:
提供日期:
第四條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(fag)在生產過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在 2 天時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在 2 內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條 報酬
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條 包裝方式
內用 ,外用 包裝,包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2、產品的交(提)貨期限:。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間:
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條 定金預付貨款
(1)甲方應于xxx_年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于xxx_年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天。未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于xxx_年 ____月____日起生效。合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章): 乙方(章):
電話: 電話:
xxx_年____月____日xxx_年____月____日
服裝加工承包合同范xx三
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: 身份證號碼 (以下簡稱乙方)
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發(fā)、承包工作的順利進行,根據(jù)本項目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱:
二、項目地點:
三、承包范圍:
四、項目內容:下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產交貨臺數(shù)結算。工時單價為160元日。整臺交付單價 元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期:xxx_年____月____日,項目必須在xxx_年____月____日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期____日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格后,____日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢后____日內,甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿____日后____日內付清。
3、生產期間原則上不發(fā)生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結算。
九、項目質量
乙方產品質量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經(jīng)理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。
十
一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監(jiān)督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。
十
二、乙方工作
1、乙方負責生產現(xiàn)場設備設施使用保養(yǎng),設備故障報修。
2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職,影響產品質量及工作進度時,可要求乙方更換。
3、生產實行日報制度,乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度,計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。
4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產質量,對于生產難點乙方應先報甲方公司,經(jīng)甲方確認后方可批量生產,否則由此產生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機,并保持24小時開機,保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通,同時安排節(jié)假日及夜間生產值班。
7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議,乙方應落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產完畢后,應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀,若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內恢復,由甲方派人修復,費用由乙方承擔。
10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容),如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成,甲方有權另行安排其他單位完成,所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減,影響工期的責任由乙方承擔。
1
1、產品驗收后,乙方人員及自帶設備設施在____日內清理撤離完畢做到工完場清,并自行承擔有關費用。
1
2、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理,費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。
1
3、乙方在本合同的執(zhí)行期內應保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關資料透露給任何
第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業(yè)秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。
十
四、材料、設備供應
1、甲方負責供應生產用材料及生產工具,乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料,甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù),乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單,乙方應有指定代表簽名。
2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容),乙方要負責維修和保養(yǎng),嚴禁任意損壞,如損壞乙方應向甲方賠償損失,甲方在結算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產現(xiàn)場,如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款,情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。
十
五、安全生產
乙方在生產過程中必須加強管理,按有關規(guī)定采取各項安全保證措施,確保生產安全,否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設備操作規(guī)程》,要參與甲方組織的安全培訓。
十
六、項目移交
乙方應在產品驗收后規(guī)定日內,按甲方提出的整改內容限日整改,承包內容結束后,乙方按甲方規(guī)定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交,視同乙方延誤工期,承擔延誤工期的違約責任。
十
九、其他
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)甲乙雙方簽定后生效,兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜,由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。
甲方:
負責人:
聯(lián)系電話:
簽訂日期:
乙方:
負責人:
聯(lián)系電話:
簽訂日期:
【第11篇】鋼筋加工承包合同范本
經(jīng)公司研究指派×××項目經(jīng)理為本單位工程負責人(以下簡稱甲方),鋼筋分項工程交由×××小組(以下簡稱乙方)承包,經(jīng)協(xié)商制定本條款,雙方務必遵照執(zhí)行。
一、承包項目:
整個工程鋼筋的制作和安裝。
二、承包方式:
包工不包料,未經(jīng)甲方的同意,乙方不得私自將鋼筋工程轉包給他人。
三、承包價格:
每噸包干價××元,計量均按施工圖紙實際抽筋經(jīng)核對后為準。
四、工期要求:
從工序交接日起在××天內完成好基礎工程鋼筋的制安;主體每層柱鋼筋安裝××天要完成;主體梁板鋼筋每層××天要安裝完成;屋面梯蓋、欄板和水箱等鋼筋累計在××天內要完成。
五、材料要求(僅對包工包料而定)
1、乙方應對材料質量負責,進場的鋼筋必須有產品出廠合格證(提供原件),并負責提供鋼筋機械性能試驗所需的試樣和承擔試驗費用。
2、乙方對鋼筋使用焊接接頭時,應按相關規(guī)定進行抽樣試驗并負擔試驗費用。乙方同時應提供焊條(劑)的合格證給甲方。
六、質量與施工要求:
1、鋼筋的制作及安裝應嚴格按照設計圖紙和有關變更通知書進行下料、制作和綁扎。
2、鋼筋工程要嚴格按照國家相應標準和行業(yè)規(guī)范進行施工;嚴格按照《工程建設標準強制性條文》進行施工。
3、嚴禁鋼筋承包班組以次充優(yōu)、以長充短、以小充大和以疏充密;不得進行偷工減料等有損職業(yè)道德的丑行。
4、鋼筋的級別和規(guī)格需作變更時,應征得設計人員的同意并辦理設計變更正式手續(xù)。
5、鋼筋采購進場應有出廠合格證;并應在監(jiān)理工程師見證下,按規(guī)定數(shù)量隨機抽樣送有資質的檢測中心檢驗。
6、鋼筋試件通過做力學性能檢驗后,其結果符合質量標準(包括一、二級抗震結構的兩屈比)后方可使用。
7、所有鋼筋應平直、無損傷,表面不得有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。
8、ⅰ級鋼筋末端應制成180度彎鉤,其彎弧內徑不應小于鋼筋直徑的2.5倍,平直段長度不小于鋼筋直徑3倍。
9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的彎鉤均應制成135度的抗震彎鉤;彎鉤的平直段長度不得小于鋼筋直徑的10倍。
10、同一縱向受力鋼筋不得設置2個接頭(接頭應設置在結構受內力較小的部位),接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。
11、同一連接區(qū)段,縱向受力鋼筋接頭面積百分率在受拉區(qū)不超過50%,接頭不設在梁端、柱端的箍筋加密區(qū)。
12、縱向受力鋼筋搭接接頭連接區(qū)段長度為1.3倍搭接長度,該區(qū)段內梁板接頭面積不超25%,柱不超50%.
13、鋼筋焊接前必須根據(jù)施工條件進行試焊,合格后方可施焊。焊工必須持證上崗。
14、安裝鋼筋時,配置的鋼筋級別、直徑、根數(shù)和間距均應符合設計要求。
15、綁扎或焊接的鋼筋骨架不得有變形、松脫和開焊。鋼筋綁扎接頭處應在中心和兩端扎牢(即綁扎三步)
16、鋼筋保護層應采用預制的水泥砂漿墊塊或鋼筋制成的墊椅進行墊置(包括梁側和柱側均要綁上砂漿墊塊)
17、板主筋應全長伸入梁支座,梁鋼筋末端90度錨固段長度應足夠,柱梁交結處的柱加密箍間距應均勻且足量。
18、鋼筋制作與安裝的誤差應控制在施工規(guī)范允許的范圍內,要求班組做到該分項實測合格率達90%及以上。
19、每次鋼筋的驗收,班組長(承包人)均應自覺參加;并對存在的問題及時進行整改,不得延誤工程進度。
七、安全要求:
1、每個工人都應自覺遵守公司(項目部)的各種規(guī)章制度。
2、鋼材、半成品等應按規(guī)格、品種分別堆放整齊。制作場地要平整,操作臺要穩(wěn)固,照明燈具必須加網(wǎng)罩。
3、拉直鋼筋,卡頭要卡牢,地錨要結實牢固,拉筋沿線2米區(qū)域內禁止行人。人工絞磨拉直,禁止用胸、肚接觸推桿;并緩慢松解,不得一次松開。
4、展開圓盤鋼筋要一頭卡牢,防止回彈,切斷時要先用腳踩牢。
5、在高空、深坑綁扎鋼筋和安裝骨架,須搭設腳手架和馬道。
6、綁扎立柱、墻體鋼筋,不得站在鋼筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大,可在地面或樓面上綁扎,整體豎起;柱筋在4米以上應搭設工作臺;柱、梁骨架應用臨時支撐拉牢,以防傾倒。
7、綁扎基礎鋼筋時,應按施工操作規(guī)程安放鋼筋支架(馬凳)架起上部鋼筋,不得任意減少支架或馬凳。
8、多人合運鋼筋,起、落、轉、停動作要一致,人工上下傳送不得在同一垂直線上;鋼筋 堆放要分散、穩(wěn)當,防止傾倒和塌落。
9、點焊、對焊鋼筋時,焊機應設在干燥的地方;焊機要有防護罩并放置平穩(wěn)牢固,電源通過漏電保護器,導線絕緣良好。
10、電焊時應戴防護眼鏡和手套,并站在膠木板或木板上。電焊前應先清除易燃易爆物品,停工時,確認無火源后,方準離開現(xiàn)場。
11、鋼筋切斷機應機械運轉正常,方準斷料。手與刀口距離不得少于是15cm.電源通過漏電保護器,導線絕緣良好。
12、切斷鋼筋禁止超過機械負載能力;切長鋼筋應有專人扶住,操作動作要一致,不得任意拖拉。切斷鋼筋要用套管或鉗子夾料,不得用手直接送料。
13、使用卷揚機拉直鋼筋,地錨應牢固堅實,地面平整。鋼絲繩最少需保留三圈,操作時,不準有人跨越。作業(yè)突然停電,應立即拉開閘刀。
14、電機外殼必須做好接地,一機一閘,嚴禁把閘刀放在地面上,應掛1.5m高的地方,并有防雨棚。
15、嚴禁操作人員在酒后進入施工現(xiàn)場作業(yè)。
16、每個工人進入施工現(xiàn)場都必須頭戴安全帽。
17、班組如果因勞力不足而招新工人時,應向工地報告。
18、新工人進場后應先經(jīng)過三級安全交底,并經(jīng)考試合格后方可讓其正式上崗。
19、新工人進場應具有四證,即:職業(yè)資質證、身份證、計劃生育證和外來人口暫住證。
八、獎罰辦法:
1、鋼筋制作安裝超過工期要扣款××元/天。
2、鋼筋制安完成后經(jīng)施工員、質檢員、安全員檢查達到優(yōu)良質量標準的獎勵××元。反之,檢查不合格則承擔整修、返工費用。并每拖延一天,工地給予罰款××元。
3、在省、市、縣組織的大檢查中鋼筋受到通報表揚的獎勵××元。
4、杜絕重大傷亡事故,輕傷頻率控制在1‰,如果乙方生產者違反安全操作規(guī)程和安全生產紀律,導致發(fā)生事故的一切后果由乙方負責(包括經(jīng)濟、法律責任)
九、結算方式:
采用現(xiàn)金支付形式,每完成一層(或基礎)甲方支付給乙方××%的工程款,主體封頂后××個月內再付足至××%的工程款,余款在竣工驗收后××個月內全部結清。
十、仲裁與調解:
如若發(fā)生勞動爭議和經(jīng)濟糾紛,雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
十一、補充事項:
本合同書一經(jīng)簽定雙方均應自覺履行合同義務,不得返悔。本合同書一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)1份。經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,至工程款結清后自然失效。
單位工程負責人(甲方)××× 承包班組長(乙方)×××
聯(lián)系電話:××××××× 聯(lián)系電話:×××××××
(項目章) (蓋章)
簽定時間:××年××月××日
【第12篇】承包加工木材廠合同
2023承包加工木材廠發(fā)包人:_____________木材廠
承包人:_____________
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就乙方承包加工甲方的__木材廠事宜達成如下協(xié)議,雙方應共同遵守。
一、合同標的
甲方將座落于的__木材廠承包給乙方加工。
乙方對甲方所有的__木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年,即從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定,提前解除或終止協(xié)議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為_____元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協(xié)議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將__木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監(jiān)督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將__木材廠轉讓給第三方經(jīng)營,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。
乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?;驈氖屡c經(jīng)營范圍無關的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng),對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。
違約方應向守約方承擔違約金_____元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后,甲方如重新對外發(fā)包加工的,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包權。
2、協(xié)議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。
雙方不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的,由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:_____________乙方:_____________
____年____月____日
【第13篇】加工承攬承包合同
2023加工承攬承包承 攬 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
定 作 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
風險告知:在訂立加工承攬合同之前,應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目,其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務,也應查詢清楚,以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:_____________
第二條 加工成品質量要求:__________________________________________________
風險告知:當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目,不能模糊使人產生歧義。特別應該注意的是,合同注明的加工物必須是合法物,在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物,是否需經(jīng)有關部門批準才允許加工,以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現(xiàn)不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方:定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3。定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1。按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
風險告知:關于定作物的檢查驗收,承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明:定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的,定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生的質量問題,除定作方使用,保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
第七條 交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準:委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準:自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間:雙方另有約定的,按約定的方法計算。
風險告知:關于驗收標準、方法及提出異議的期限,有標準的按照標準,沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協(xié)商,最好注明提出異議的期限,對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點,以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費用負擔:
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:
__________________________________________
第十條 結算方式及期限:
___________________________________________
第十一條 其他約定:
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款:不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任:經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元:(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風險告知:關于違約金的事項,如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數(shù)額或計算方法。另外,《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度:合同當事人應注意確定違約金的具體百分數(shù)。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方:變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分:如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金:以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決:協(xié)商不成按_____項處理:
1。向仲裁機關申請仲裁:
2。向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份:合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(公章):____________________ 承攬方(公章):____________________
法定代表人(簽章):_____________ 法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日 ________年______月______日
【第14篇】外發(fā)加工承包合同
2023專業(yè)版外發(fā)加工承包甲方:(簽章)乙方代表:(簽字)
年月日年月日
甲方:_________ 乙方:_________
第一條 :乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 :乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 :乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。
第四條 :材料由_________方負責。
第五條 :若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條:乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 :通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 :乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 :按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 :加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 :付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條 :乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【第15篇】服裝加工廠承包合同
甲方:_________________
乙方:_________________住址:_________________身份證號碼:_________________
因業(yè)務發(fā)展需要,甲方將位于廠區(qū)內的__________承包給乙方,為明確雙方權利義務,保證雙方的合法權益,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議:
一、生產設備的提供:
1.甲方為乙方提供廠房(車間)、設備及機器。
2.乙方必須愛護甲方所提供的生產設備,節(jié)約物料,不得故意損壞或浪費生產設備和物料,否則甲方有權要求乙方賠償并對其進行罰款。
二、承包保證金及返還方式雙方同意乙方在簽訂合同后繳納__________元給甲方作為保證金(押金),合同期滿或者雙方協(xié)商解除本合同時,且在乙方已經(jīng)清理完一切在本廠的債務、工人工資及交接手續(xù)后,甲方則將此押金不計息退還給乙方。若乙方違反本協(xié)議,則乙方無權要求返還。
三、加工價格:
序號加工物名稱數(shù)量單價總額備注1234
四、工作時間:甲方許可乙方實施彈性工作制,但乙方所配的人力應以滿足生產進度為準,乙方不得因人事安排不足而影響生產進度,否則乙方必須賠償甲方因而造成的一切損失。包括由此造成甲方對其客戶遲延交貨所要承擔的違約責任。
五、不良品的處理
六、乙方的權責
1、乙方不得聘請一些來歷不明、沒有真正有效證件的工人入廠,否則,一切后果由乙方負責。
2、乙方應為自己的工人以他們自己的名義購買工作醫(yī)療保險及社會保險,甲方與乙方及其乙方聘請的雇員不存在勞動關系,乙方及其工人在工作期間受傷或者死亡的,所有法律責任由乙方承擔。
3、乙方工人的報酬由乙方支付,于甲方無關。乙方應按時支付乙方工人的報酬。
4、乙方在生產過程中和其工人之間的一切事宜(包括工資、工傷等)均與甲方無關,如因這些問題導致甲方的利益受損,由乙方承擔賠償責任。
5、因乙方制作方式及工藝問題而導致產品做壞的,如需返工的,返工產生的加工費由乙方自行負責。如產品無法返工的,乙方必須向甲方全額賠償(包括客戶要求甲方賠償?shù)慕痤~)。此種事故在合同期內發(fā)生超過2次(含2次),甲方有權解除本合同,并要求乙方賠償所有損失。
七、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議、應協(xié)商解決,協(xié)商不成可依法向人民法院起訴。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本合同自雙方簽字之日起生效。
本合同如有未盡事項,甲乙雙方可另行商儀簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日