加工商品合同（15份范本）

【第1篇】委托加工合同（通用模板）

甲方：____________（以下簡稱甲方）

乙方：____________（以下簡稱乙方）

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行______加工等業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：

1．甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要，委托乙方加工__________，該__________的所有權(quán)歸甲方所有。

2．根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權(quán)屬甲方的貨物。

3．乙方根據(jù)事先約定的提貨時間，加工好指定______，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應(yīng)提前__________小時與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。

4．甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內(nèi)容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調(diào)整收費標準，雙方可以協(xié)商。

5．協(xié)議期限內(nèi)，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應(yīng)立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責任，或者延期履行協(xié)議。?

但因戰(zhàn)爭、暴動、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責任。

6．本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

7．本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

8．本協(xié)議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。

甲方：___________乙方：___________

代表：___________代表：___________

簽約地：_________

【第2篇】20xx年不銹鋼加工合同

甲方(發(fā)包方)：________________________

乙方(承包方):___________________________

第一條、工程概況

1、工地名稱：___________________________________

2、工地位置：___________________________________

3、門窗面積：__________________________________

4、工程日期：______年______月 _______日

4、制作加工造價：

工程安裝單價：_______ 元/㎡，預(yù)計__________平方米，總造價：_______ 元(結(jié)算按照實際平數(shù)計算)。

第二條、付款方式：

1、甲方以工程頂賬房支付乙方的制作費用。

2、待工程驗收合格后，乙方制作加工總費用的90%的金額，以工程頂賬房作為支付乙方制作加工費用所用。

3、待工程驗收合格后，甲方支付乙方5%的制作加工費用。剩余5%作為質(zhì)量保證金，保質(zhì)期滿后無條件支付，保質(zhì)期為1年。

第三條、門窗制作加工安裝要求：

1、乙方按國家門窗制作安裝規(guī)范進行施工。

2、甲方下發(fā)的制作加工圖紙，乙方核對后再進行制作加工。

3、乙方有責任有義務(wù)對制作加工圖紙?zhí)岢龊侠淼囊庖姟?/p>

不銹鋼加工協(xié)議書范本格式不銹鋼加工協(xié)議書范本格式

4、乙方有責任提供制作加工料單。

第四條、制作加工材料：甲方只負責提供主材料：方鋼、不銹鋼扣板、玻璃、地彈簧、門把手等;其余材料，如：焊條、切割片等一切輔料自行承擔。

第五條、質(zhì)量要求：

1、乙方按設(shè)計圖紙施工。若圖紙有所變更甲方會隨時通知乙方，乙方要嚴格遵守國家有關(guān)門窗加工規(guī)范。如不遵守，損失全部由乙方負責。

2、在加工過程中，甲方提出變更原設(shè)計方案，乙方必須給予配合。

第六條、乙方職責

1、在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作量。

2、乙方應(yīng)注意安全制作加工，遵守國家相關(guān)部門頒布的有關(guān)《安全施工條例》，如造成事故責任或因此發(fā)生的費用，均由乙方承擔，與甲方無關(guān)。

第七條、如出現(xiàn)合同外事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。

第八條、本合同一式二份，經(jīng)雙方簽字即日起，都具有法律效力。

甲方(蓋章)：____________ 乙方(蓋章):_____________

電 話:_____________ 電 話:_______________

年 月 日

【第3篇】柜臺加工合同范本

訂立合同雙方：

承攬方：__________________，以下簡稱甲方

定作方：__________________，以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

品名

規(guī)格(長、寬、高cm)

單位

數(shù)量

備注

第二條加工成品質(zhì)量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________.

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供

第四條圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款

按核定價格單計算款_________元。

第六條驗收標準和方法

本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由__________________物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

_________年_________月_________日至_________月________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費用負擔

由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔

由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款_________元(大寫_________元)甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限

乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條其他

一、本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________

代表人(簽字)_______代表人(簽字)_______

地址：_________________地址：_________________

電話：_________________電話：_________________

開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________

帳號：_________________帳號：_________________

_________年____月____日_________年____月____日

【第4篇】糧食加工倉庫租賃合同

2023糧食加工倉庫租賃甲方：_____________________

乙方：_____________________

甲乙雙方充分協(xié)商達成如下協(xié)議：

1、現(xiàn)甲方將位于_____________________，單位院內(nèi)場地垛位________個，廠房_________，出租給乙方使用，主要用于倉儲、糧食加工。

2、年租金為_______________(大寫：___________)，廠房壹間租金___________元，垛位_______個，每個垛位租金___________元，民房租金_______元。如需增加，價格另算，租期為_____年，_____年____月_______日至____年______月_____日止。

3、付款方式，自合同簽定之日起，乙方將_____年租金_________元交給甲方，一次性付清。

4、在租賃期內(nèi)，如果乙方因故停業(yè)租賃場地、房屋，甲方不退余下租金。

5、自來水及電由甲方提供，水價____元/噸，電價____元/度，安裝水電表，每月收取水電費。

6、租賃期間內(nèi)，甲方不參與乙方的生產(chǎn)經(jīng)營活動，乙方發(fā)生的一切民事責任，一切債權(quán)、債務(wù)與甲方無關(guān)，乙方在經(jīng)營過程中，所發(fā)生的工商、稅務(wù)相關(guān)費用由乙方承擔。乙方不得經(jīng)營國家禁止產(chǎn)品及違規(guī)違法活動。

7、苫蓋物資乙方自備，甲方不提供其它苫蓋物資。

8、乙方在租賃期間負責：安全、防火、防盜等相關(guān)事宜，如在生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生安全、火災(zāi)、被盜后果由乙方自負。

9、乙方需拆除、改建、擴建和維修甲方原有房屋及設(shè)施，須向甲方提計劃并征得同意方可施工，其費用由乙方自己承擔。

10、雙方必須嚴格履行合同，不得無故終止合同，確因特殊原因，必須終止合同，須提前____個月通知對方互相商定，如有變，屬于政策性的，甲方按實際租用時間計算費用。

11、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同簽字即可生效。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：____________________日期：____________________

【第5篇】委托加工合同范本大全3

甲方：

乙方：

第一條 總則

一、雙方本著友好合作、平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。

二、甲方以本協(xié)議為基準，把協(xié)議規(guī)定的產(chǎn)品委托給乙方生產(chǎn)，乙方接受此委托，并保證將合格產(chǎn)品提供給甲方。

第二條 本協(xié)議應(yīng)用范圍

一、本協(xié)議適用于根據(jù)此協(xié)議由雙方締結(jié)的、以書面形式確認的，所有具體的委托加工訂貨單(見

第三條)。

二、所有書面簽署的委托加工訂貨單，如有不明確、不詳盡之處，將按此協(xié)議相關(guān)條款執(zhí)行。

三、對此協(xié)議的任何追加、修改都需經(jīng)雙方以書面形式確認后再列入此協(xié)議，與此協(xié)議具有同等約束力

第三條 委托加工訂單

一、在每次生產(chǎn)前，甲方需開立具體的委托加工訂單，其一般條款由本協(xié)議規(guī)定，補充條款在訂單中說明，經(jīng)雙方確認簽字蓋章后生效。

二、委托加工訂單的主要內(nèi)容為加工的貨物名稱、數(shù)量、價格(含17%增值稅)、交貨期、交貨地點、開具增值稅發(fā)票的資料以及具體的特定要求等，其經(jīng)雙方確認簽字蓋章后，具有同本協(xié)議同等的法律效力。

三、委托加工訂單附屬本協(xié)議，符合本協(xié)議中的一般規(guī)定，為本協(xié)議不可缺少的附件。

四、訂單貨物加工價格確認：由乙方根據(jù)加工成本和利潤，提出報價單，經(jīng)甲方簽字確認。

五、測試治具及乙方?jīng)]有的測試設(shè)備由甲方負責提供。測試治具如需乙方代制作，乙方收取制作費(具體價格乙方另行報價)。

六、甲乙雙方根據(jù)每次不同型號的新產(chǎn)品就產(chǎn)品加工價格進行一次協(xié)商確認。

第四條 項目約定

一、甲方委托乙方加工生產(chǎn)之產(chǎn)品為g車載等系列產(chǎn)品，乙方保證按甲乙雙方確定的委托加工訂單要求進行交貨.

二、甲方負責制定所生產(chǎn)產(chǎn)品的b文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求、包裝等產(chǎn)品加工所需的一切資料，定義制成品測試程序，提供測試規(guī)范性文件,并對乙方工程人員作必要的技術(shù)支持。

三、甲方負責提供委托加工成品的品質(zhì)檢驗標準和驗收方法,經(jīng)乙方確認后作為產(chǎn)品的唯一驗收標準。

四、乙方保證不向任何

第三方公開或透露甲方產(chǎn)品與乙方的關(guān)聯(lián)，保護甲方產(chǎn)品的獨立性，且不得將產(chǎn)品任何相關(guān)資料透露或轉(zhuǎn)予

第三方，亦不可授權(quán)

第三方代為加工。

五、乙方所加工生產(chǎn)甲方委托之產(chǎn)品，其產(chǎn)品技術(shù)所有權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)信息、商業(yè)信息、財務(wù)信息等所有權(quán)均屬甲方所有，乙方有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得抄襲、修改或復(fù)制，不得留存技術(shù)資料、復(fù)制品，不得自行加工銷售予

第三方，亦不得利用甲方產(chǎn)品技術(shù)自行進行同類產(chǎn)品研發(fā)。不得在其后的工作中使用或以任何方式使

第三方知悉。

六、印刷鋼網(wǎng)及模具由甲方負責提供，如需乙方代制作，屬甲方財產(chǎn),費用由甲方承擔。甲方

第一次付加工費同時支付鋼網(wǎng)及模具費。乙方代制作鋼網(wǎng)及模具時，向甲方提出《鋼網(wǎng)模具制作申請單》，列明理由、數(shù)量、價格，經(jīng)甲方確認后，方可制作。

七、因產(chǎn)品檢測程序復(fù)雜，若乙方?jīng)]有條件提供檢測，可協(xié)商讓甲方提供設(shè)備和場地。乙方只安排員工到甲方提供的場地進行檢測即可。

第五條 產(chǎn)品質(zhì)量標準與責任

一、乙方所交付的加工好的成品，由甲方按雙方確認的品質(zhì)檢驗標準進行驗收，產(chǎn)品性能質(zhì)量應(yīng)與品質(zhì)檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的，甲方有權(quán)要求乙方退、換貨。

二、乙方所交付的成品，材料損耗率為：電阻、電容、

二、三極管等標準尺寸為0402的元件平均0.8%，標準尺寸0603和0805的元件平均為0.5%，c及貴重元件等標準尺寸為0805以上元件平均為0.15%，fc,連接器平均損耗率為0.3%, bga為0.05%.

三、

①乙方承諾，加工好的成品保質(zhì)期為12個月

②由于乙方制造原因造成產(chǎn)品不良，在保質(zhì)期內(nèi)的,乙方負責維修。

③若產(chǎn)品不良屬于甲方提供的材料造成，或是由于甲方設(shè)計原因，或提供資料有誤，則由甲方支付返修費用。

④來料不良以一對一兌換.

四、如果產(chǎn)品涉及專利、版權(quán)、商標權(quán)以及其他類知識產(chǎn)權(quán)，甲方應(yīng)授予乙方該類知識產(chǎn)權(quán)許可。若發(fā)生因知識產(chǎn)權(quán)問題引起的經(jīng)濟糾紛由甲方負責。

五、如屬在生產(chǎn)過程中,由工藝所造成的產(chǎn)品品質(zhì)問題則由乙方按產(chǎn)品的總成本賠償或無償維修如屬于來料問題而導(dǎo)致品質(zhì)異常,乙方不負責處理,但應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù),如需處理,則應(yīng)收取一定的維修費用。

第六條 訂貨與供貨

一、交貨期：

新產(chǎn)品試制：收到技術(shù)資料及材料后的第4天開始分批交貨

正常量產(chǎn)產(chǎn)品：收到合格材料的第2天開始分批交貨

二、關(guān)單期：乙方必須及時清理尾數(shù)產(chǎn)品，在甲方及時補回超損材料的情況下，乙方應(yīng)在一周內(nèi)清理完尾數(shù)產(chǎn)品。

三、甲方以下委托訂單的方式，確定委托加工的數(shù)量及加工費，乙方同時確定加工及完成時間。

四、訂貨價格：以雙方協(xié)商所確認的《產(chǎn)品報價單》注明的價格為準。

五、甲、乙雙方的訂貨單一經(jīng)簽署即不可取消，如需變更，要雙方協(xié)商一致。乙方必須按規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量要求向甲方供貨。

六、乙方對甲方提供的原材料做外觀、絲印、尺寸、變形的檢查，不作電性檢查，不符合要求的或數(shù)量不足的，應(yīng)立即通知甲方，未提出異議即視為甲方提供了符合要求的原材料，電性不良除外。

七、乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品，造成毀損、滅失的，應(yīng)當償付損失。

第七條 包裝、運輸及交貨要求

一、因甲方產(chǎn)品的特殊性，專用包裝材料由甲方提供，xx周轉(zhuǎn)包裝材料，由乙方提供。乙方最終產(chǎn)品的包裝形式，要符合甲方的要求。

二、甲方提供的原材料由乙方來車送至乙方所在地,成品或者待檢品由已方送到甲方公司。

三、乙方為接送原材料及成品而提供的送貨，需辦理產(chǎn)品運輸保險，否則應(yīng)賠償由此帶來的所有損失。

第八條 付款方式

一、甲、乙雙方的交易價格，一律以雙方簽字確定的《產(chǎn)品報價單》、《委托加工訂單》、《鋼網(wǎng)模具制作申請單》為準。

二、付款方式：月結(jié)30天。

三、乙方提供17%的增值稅發(fā)票。乙方產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后，及時向甲方開具發(fā)票。

第九條 違約責任

一、以上條款甲、乙雙方必須遵守，凡違約者，按照本協(xié)議或定購單約定條款處罰，未盡之處，雙方另行協(xié)議處罰。

二、違約之處罰原則：違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關(guān)聯(lián)損失。

第十條 不可抗力因素之條款

一、因不可抗力因素：自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、國家政策，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應(yīng)損失各方自負。

第十一條 仲裁原則

一、協(xié)議包括訂購單等有關(guān)附件在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商未成，可由告訴方提請所在地仲裁委員會仲裁解決。

二、仲裁原則以本協(xié)議及其附件為依據(jù)，依約履行。

第十二條 協(xié)議有效期

一、自雙方簽署之日起生效，本協(xié)議有效期為________年，若期間任何一方經(jīng)判定有違約行為，另一方有權(quán)終止本合同，并保留法律追述權(quán)。

第十三條 其他

一、本協(xié)議如有未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，在意見達成一致的基礎(chǔ)上進行補充修改。

二、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表：代表：

____日期：日期

【第6篇】對外加工裝配合作合同

2023對外加工裝配合作本合同于____年____月____日在中國____市簽訂。

甲方為：中國____公司

法定地址：

電話：

電傳：

乙方為：____國____公司

法定地址：

電話：

電傳：

雙方在平等互利基礎(chǔ)上，通過友好協(xié)商，特訂立本合同。

第一條貿(mào)易內(nèi)容

(一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規(guī)格，用甲方提供的原料生產(chǎn)甲方指定的產(chǎn)品。

(二)加工成品名稱和數(shù)量

成品名稱

成品數(shù)量

第二條加工成品規(guī)格

根據(jù)乙方提供的設(shè)計原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，甲乙雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。

第三條原材料供應(yīng)

(一)本協(xié)議期間，最遲在每個公歷季度前____月，甲方應(yīng)向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產(chǎn)原材料和消耗材料。

(二)乙方收到甲方提供的原材料后，應(yīng)按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查，并將其結(jié)果在檢查完畢后____天內(nèi)向甲方報告。不符合甲方規(guī)格要求的原材料不能用來生產(chǎn)指定產(chǎn)品。

第四條加工費

(一)加工單價

型美元/個

型美元/個

(二)生產(chǎn)指定產(chǎn)品的加工費應(yīng)該按上述價格執(zhí)行并在第一個____年期內(nèi)不變。在此____年期后，乙方可在不少于____是給甲方以書面通知，以求改變加工費。如果甲方接到改變加工費的通知后____月內(nèi)不作改變，此協(xié)議可以終止。

第五條支付條款

關(guān)于加工費的支付、甲方至少應(yīng)在每次完工的貨物裝船____天以前，由經(jīng)乙方認可的銀行開立以乙方為受益人，金額足以支付裝船貨物的保兌的不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業(yè)發(fā)票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。

第六條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)

(一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。

(二)甲方同意對乙方在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當解答。

(三)在合同有效期內(nèi)，根據(jù)乙方請求，乙方同意派遣其工程技術(shù)人員到乙方工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)。甲方派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。

(四)在合同有效期內(nèi)，根據(jù)乙方請求，甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓(xùn)。但乙方每次派遣人數(shù)不得超過____人，停留時間不得超過____天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。

第七條質(zhì)量控制和檢測

(一)生產(chǎn)的成品應(yīng)由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗，證明產(chǎn)品與甲方指定的質(zhì)量標準和規(guī)范一致。

(二)如果出現(xiàn)產(chǎn)品不符合甲方標準的情況，甲方可拒絕收貨。但，甲方可根據(jù)甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。

(三)乙方為甲方生產(chǎn)的產(chǎn)品至少應(yīng)與目前第三者銷售的類似產(chǎn)品質(zhì)量相同。合同期間所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格的改變應(yīng)在這種改變運用于產(chǎn)品之前____天通知甲方。甲方為充分服務(wù)市場的目的，可隨時建議改變或改進產(chǎn)品，乙方應(yīng)真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。

第八條包裝與標記

產(chǎn)品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示注明標記。甲方應(yīng)至少在貨物完工交運前____天給乙方標記指示。

在cfr和cif條件下，乙方應(yīng)在裝船期前____天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認時，裝運不得進行。甲方應(yīng)在____工作日內(nèi)予以確認，否則即認為船只得到認可。

第九條裝運及交貨

在cfr和cif條件下，乙方應(yīng)在裝船期前____天內(nèi)將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時，裝運不得進行。甲方應(yīng)在____工作日內(nèi)予以確認，否則即認為船只得到認可。

在fob條件下，由甲方負責按照合同規(guī)定的交貨日期洽定艙位。乙方應(yīng)在合同規(guī)定的裝船期前____日將合同號、貨物名稱、數(shù)量、金額、箱數(shù)、總重量、總體積及貨物在裝運港備妥待運的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應(yīng)在裝船期前____日通知乙方船號、預(yù)計裝船日期、合同號，以便乙方安排裝運。如果有必要改變裝運船只達日期，甲方或其運輸代理應(yīng)及時通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后____日內(nèi)到達裝運港，甲方應(yīng)承擔從第____之日起發(fā)生的貨物倉儲保管費用。

船只到達預(yù)定裝運港時，乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足，則應(yīng)承擔空艙費或滯期費。

在fob、cfr和cif條件下，乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發(fā)出裝船通知。裝船通知應(yīng)包括合同號、貨物名稱、數(shù)量、毛重量、包裝尺碼、發(fā)票金額、提單號碼、啟航日期。

第十條料件耗用

在加工裝配過程中的料件耗用率為____%。料件耗用率低于____%，甲方將免費補充提供已耗用的料件。如料件耗用率超過____%，乙方將承擔補充耗用料件所發(fā)生的一切費用。

第十一條所有權(quán)和風(fēng)險轉(zhuǎn)移

甲方交給乙方的原材料和用此生產(chǎn)的產(chǎn)品所有權(quán)、原材料或產(chǎn)品丟失的或損壞的風(fēng)險，全部歸甲方。不過，從乙方收到運來的材料起至交付產(chǎn)品給甲方時止，乙方經(jīng)甲方同意，用甲方的費用，在保險公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的全值保險，甲方應(yīng)為此保險的收益人。

第十二條不可抗力

任何一方對由于下列原因而導(dǎo)致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務(wù)的，不負責任：水災(zāi)、火災(zāi)、地震、干旱、戰(zhàn)爭或其他任何雙方在簽約時不能預(yù)料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方，應(yīng)盡快地將所發(fā)生的事件通知對方，并應(yīng)在事件發(fā)生后15天內(nèi)將有關(guān)機構(gòu)出具的不可抗力事件的證明寄交對方。

如果不可抗力事件之影響超過120天，雙方應(yīng)協(xié)商合同繼續(xù)履行或終止履行的事宜。

第十三條仲裁

對于因履行本合同發(fā)生的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無法解決爭議，則應(yīng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟仲裁委員會(北京)，依據(jù)其仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費用應(yīng)由敗訴一方承擔，但仲裁委員會另有裁定的除外。

第十四條合同有效期

本合同自雙方簽字之日起生效，有效期____年。

第十五條合同修改

對本合同的修改，必須對甲、乙雙方簽署書面協(xié)議才能成立。

第十六條文字

本合同用中文和英文寫成，兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符，以中文本為準。

____公司____公司

代表簽字：代表簽字：

職務(wù)：職務(wù)：

________年____月____日

【第7篇】零部件加工承攬合同

甲方：_________________(定作方)

地址:_________工業(yè)城

法定代表人:_________________

營業(yè)執(zhí)照證號:_________________

乙方：_________________(承攬方)

地址:_________________

法定代表人:_________________

營業(yè)執(zhí)照證號:_________________

合同編號：_________________合同簽訂地：_________工業(yè)城內(nèi)

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價備注

1.根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)：

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標準或要求

備注

四、加工零部件價格及加工費的確定：

1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3.加工費計算方法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨：

1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。

(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1.加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2.包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整，標識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

1.圖紙的設(shè)計與提供：乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔。

2.模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;

3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;

5.模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;

6.模具的所有權(quán)：甲方所有。

八、知識產(chǎn)權(quán)保護

1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有_____許可的，還須簽訂《_____使用許可合同》。

九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制

1.合同生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2.產(chǎn)品質(zhì)量控制：

(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn)。

(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。

(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。

3.質(zhì)量整改

(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。

十、加工費的結(jié)算

1.加工費的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。

十一、驗收方法

1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對此負全部責任，甲方負責協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

十三、乙方違約責任：

1.乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：

(1)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。

(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責;

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次;

(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計;

(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;

(7)未經(jīng)確認，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;

(8)送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當負責賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。

5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應(yīng)當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應(yīng)承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。

十四、甲方的違約責任

1.甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正當理由拒絕接貨的，應(yīng)當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應(yīng)當承擔乙方因此所受的損失。

十五、合同的變更、解除：

1.合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。

2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3.合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、_____標識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。

十六、不可抗力

1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七、其他

1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八、其他需約定事項：

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

甲方：_________________乙方：_________________

授權(quán)代表：_________________授權(quán)代表：_________________

日期：________年________月________日 日期：________年________月________日

【第8篇】半成品加工承攬合同

2023半成品加工承攬定作方：合同編號：

承攬方： 簽訂地點：

一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注 簽訂時間： 年 月 日

項目名稱

任務(wù)量(工時)

酬 金

完成期限

備注

包 干

工資/小時

合計人民幣金額(大寫)

(注：空格如不夠用，可以另接。)

二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求

三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

四、驗收標準、方法和期限

五、結(jié)算方式及期限

六、違約責任

七、解決合同糾紛的方式

八、雙方協(xié)商的其它條款

定 作 方 承 攬 方

單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人：

電 話： 電 話：

鑒(公)證機關(guān)(章)

開戶銀行： 開戶銀行： 年 月 日

帳 號： 帳 號： (注：除國家另有規(guī)定外，

郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實行自愿原則)

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監(jiān)制部門： 印制單位：

【第9篇】容器委托加工承攬合同

委托方：______________公司 簽訂地點：______________

受托方：______________ 簽訂時間：______________

標的、數(shù)量、價款：

1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。

2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。

9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據(jù)《_____》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

委托方：____________公司 受托方：______________

法人代表：______________ 法人代表：______________

委托代表：______________ 委托代表：______________

傳真：______________ 傳真：______________

電話：______________ 電話：______________

開戶銀行：______________ 開戶銀行：______________

帳號：______________ 帳號：______________

地址：______________ 地址：______________

【第10篇】配件加工合同范本

甲方為乙方加工某種機械，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條 加工成品

品名、規(guī)格(長，寬，高cm)單位、數(shù)量、備注

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥水準，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方于____年____月_____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求實行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，理應(yīng)即時通知乙方乙方理應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.所以造成的損失，由乙方賠償.

第五條 工程價款：按核定價格單計算款______________元.

第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點：_________年____月_____日至____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準每件包裝費均按________元計算，共計980________元，全部費用由乙方負擔.

第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按_______元計算，共計_______元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款 ________元(大寫 ________元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，理應(yīng)按質(zhì)論價不同意利用的，甲方理應(yīng)負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方理應(yīng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，所以造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，理應(yīng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方理應(yīng)負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條 乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，理應(yīng)賠償甲方所以造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方理應(yīng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，理應(yīng)比照中國人民銀行相關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，理應(yīng)賠償甲方所以造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔所以而多支出的費用.

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)相關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方理應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方理應(yīng)承擔責任，并賠償甲方所以造成的損失.

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴.

本合同于_____年_____月_____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：______________ (蓋章)

代表人：______________

地址：___________________

電話：___________________

開戶銀行：______________

帳號：___________________

乙方：___________________

代表人：______________

地址：___________________

電話：___________________

開戶銀行：______________

帳號：___________________

【第11篇】電池加工承攬合同

2023電池加工承攬合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________

(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點：__________

經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

品名(或項目)、數(shù)量及價款：

加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物

名稱或項目或完成工作日期

單價金額

合計金額(人民幣：)佰拾萬仟佰拾元角分

使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額

質(zhì)量要求：

檢驗及提供方法：_________

價款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定

加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________

包裝要求及費用負擔：_____________

交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

驗收標準、方法和期限：________

給付定金數(shù)額、時間、方法：________

結(jié)算方式和期限：___________

違約責任：____________

其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

定作方承攬方

單位名稱(蓋章)(蓋章)

法定代表人

簽約代表

地址

電話

電掛

開戶銀行及帳號

保證單位

(蓋章)(蓋章)

【第12篇】模具委托加工合同范本

委托加工是指按照委托方的要求加工貨物并收取加工費的經(jīng)營活動。對于模具委托加工合同你還了解多少呢 以下是小編整理的模具委托加工合同，歡迎參考閱讀。

模具委托加工合同范文篇一

定作方： 承攬方：

二、定作方：產(chǎn)品要求：

1、按圖紙要求(見附件)。

2、長1.4米送樣各10根鋁型材。

三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內(nèi)一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在2011年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認。

四、模具所有權(quán)為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產(chǎn)品生產(chǎn);在以后生產(chǎn)中，由承攬方承擔模具的維修及復(fù)模(模具壽命完結(jié)時的新開模)費用。

五、解決合同糾紛的方式： 按國家合同法處理。

六、雙方協(xié)商的其他條款： 各款鋁型材采購量達4噸時(含4噸)，退回模具款。 有效期限： 11年 08月27日至 12年 08月 26日

甲方：乙方：年月日：

模具委托加工合同范文篇二

甲方: 乙方:

xxx(一下簡稱甲方)因產(chǎn)品生產(chǎn)需要,委托xxxx (以下簡稱乙方)制造耳機塑料模具5副,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:

一:模具名稱、數(shù)量及價格:(見附表)

二:模具要求:

1、型芯材料sd61,型腔材料sd61.

2、模具全部自動脫模.

3、模具首次交樣時間為2013年6月15日前,交模時間為2013年6月30日前。.

4、按國家相關(guān)的模具技術(shù)要求設(shè)計加工模具,注塑件無飛邊、毛刺.收縮等缺陷;

5、模具壽命:100萬模次以上;

6、模具分型面錯型不得有;

7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術(shù)備忘錄為標準. 三:制模依據(jù):按甲方提供的實物樣件進行設(shè)計加工;

四:售后服務(wù):

1、模具質(zhì)保壽命期內(nèi),乙方負責模具的修理,原則上修模地點在甲方,如遇甲方加工設(shè)備等原因無法在甲方完成修理的,可以送回到乙方修理,相關(guān)費用由乙方負責;

2、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費,不計勞務(wù)費.

五:乙方需要提供給甲方的資料:

1、最終開模產(chǎn)品圖;

2、全部模具零件，裝配圖;

3、模具操作及保養(yǎng)說明書;

4、模具材料的質(zhì)量保證書。

六:付款方式:

1、合同正式簽訂之后首付定金(預(yù)付款)為總額的40%,即4萬元整;

2、模具交貨驗收合格后再付總額的40%,即4萬元整;

3、余款在模具交貨驗收合格后10天內(nèi)付清.

七:違約責任:

1、如乙方準時按質(zhì)量完成模具加工,甲方應(yīng)按時支付給乙方相應(yīng)的模具款,如未按時支付(非人為因素除外)模具款,甲方每天應(yīng)支付遲納金或延期模具總價的0.1%.

2、乙方應(yīng)按時按質(zhì)地完成模具的加工及相關(guān)的修理,如乙方不能按時交模,則每延遲交模時間(含試模合格的時間)一天甲方將從應(yīng)付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰，如果延遲交模時間超過1個月,甲方就不再接收此模具,并有權(quán)收回此模具之全部已付款,乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金,并承擔甲方由此造成的一切損失,其它事項雙方協(xié)商解決或按合同法相關(guān)條款處理.

八:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效.

甲方: 代表: 日期:

乙方: 代表: 日期:

模具委托加工合同范文篇三

甲方(訂作方):_

公司地址:_

電話: 傳真:

法定代表:_ _ 職務(wù):___ ___

乙方(承攬方)：公司地址：

電話傳真國內(nèi)工廠：

電話: 傳真:

法定代表: ____ _ ____ 職務(wù):___ ____

甲方委托乙方加工項目: 塑膠模具 3套

經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工質(zhì)量要求

制作的模具要能生產(chǎn)出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料), 且生產(chǎn)制程運作無異常, 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上. 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時, 甲方有權(quán)要求乙方重做模具或退款, 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補等處理。

第二條 模具材料及產(chǎn)品零件材料的提供辦法

模具材料由乙方包工包料, 模具完成后, 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關(guān)檢驗, 同時甲方也有權(quán)檢驗?zāi)＞卟牧霞澳＞呱a(chǎn)使用性能.

第三條 技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙?zhí)峁┺k法

1.甲方提供產(chǎn)品零件的2d圖紙和3d圖, 乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品零件圖及要求提供模具報價,模具圖以及的相關(guān)技術(shù)說明等.

2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理時，應(yīng)當及時通知甲方, 如拖延了交貨期, 甲方有權(quán)要求乙方減少價款。

3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)數(shù)據(jù)或復(fù)制品等.

第四條 驗收標準和方法

1.按照甲方規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方承攬并完成的項目, 驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的模具，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復(fù)或退換。

3.當事人雙方對承攬的模具質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第五條 交貨的時間

1.交還模具期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求模具制造周期為28天(收到訂金開始計算). 甲方將在給訂金同時簽訂合同, 故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1~2天).

第六條 模具所有權(quán), 交貨地點, 運輸辦法及費用負擔

1. 所完成的模具所有權(quán)應(yīng)屬于甲方, 在乙方完成模具并經(jīng)甲方驗收合格后, 乙方應(yīng)將模具送到甲方指定的在長安范圍內(nèi)的某個地點, 超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用,

2. 如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn)運作, 模具將暫存到乙方公司, 如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產(chǎn), 乙方還將負送返模具的責任.

第七條 乙方的違約責任

一、 未按甲方圖紙規(guī)定的質(zhì)量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

二、 實行代運送的模具，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

第八條 糾紛的處理

委托合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自_ _ 年_ _ 月__ __日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本(含附本 報價單 和 零件2d圖 共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執(zhí)一份.

甲方：

委托代表人： 蓋公司章: 年 月 日

乙方：

法定代表人： 蓋公司章: _ ___年__ __月__ __日

【第13篇】加工承攬合同訴訟上訴狀

原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。

被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________

住所地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路請求事項：_________________

1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。

2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標準向原告支付逾期付款滯納金(暫計至___年___月___日)計人民幣9587.15元;

3本案所有訴訟費用由被告承擔。事實和理由：_________________

原告與被告經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。后來，原告多次繼續(xù)向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應(yīng)及時依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權(quán)益。為了維護原告的合法權(quán)益。根據(jù)我國有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定，特向法院提起訴訟，請求法院依法判決。

此致

__________市人民法院

具狀人：_________________

年月日

【第14篇】服裝廠來料加工合同

2023服裝廠來料加工甲方：__________________

乙方：__________________

經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方生產(chǎn)一批：

1.乙方必須按照甲方的交貨時間和數(shù)量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規(guī)定的交貨時間，貨款或加工費2個月后付款。超過1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類推。

2.乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及制作要求進行操作，乙方必須對產(chǎn)品的質(zhì)量完全負責，乙方在生產(chǎn)車間必須把質(zhì)量控制好，以免返工重檢，甲方對產(chǎn)品檢驗時，如果發(fā)現(xiàn)返工比例在8%以上，只結(jié)算貨款或加工費的80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。

3.甲方在收貨時發(fā)現(xiàn)無可挽救的質(zhì)量的問題，扣貨款的一半，到客戶無扣款后再付給乙方。

4.甲方在收到乙方的成品后進行檢驗，對于不合格產(chǎn)品，甲方有權(quán)拒收，由此產(chǎn)生的后果由乙方負責。殘次品將由生產(chǎn)單位承擔經(jīng)濟責任。

5.成品交到甲方倉庫，如發(fā)現(xiàn)線頭沒剪干凈，由甲方安排人員剪。所產(chǎn)生的費用由乙方承擔，每件扣加工費_________元。

6.乙方在生產(chǎn)前送三套產(chǎn)前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產(chǎn)。

7.付款方式：所有產(chǎn)品經(jīng)甲方檢驗合格后結(jié)算之日起二個月內(nèi)付清，但盡量提前付給。

8.乙方應(yīng)及時配合把返工的產(chǎn)品返好，通知在10小時內(nèi)沒來_________返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工費用由乙方承擔。

9.乙方應(yīng)按公司發(fā)貨數(shù)量交貨，如有少數(shù)或次品，每件/套按出廠價扣款。

10.此合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字后生效。

11.此合同項下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。

12.簽約時間_________年。

甲方：____________乙方：____________

代理人：__________代理人：__________

【第15篇】模具承攬加工合同

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)《_____》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。

第二條：質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：

1、質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。

(2)合格模具定義：

①模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖;

②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。

2、驗收方法(標準)：

①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。

②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。

第六條：技術(shù)資料提供及保管：

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。

2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。

第七條：質(zhì)量異議/違約責任：

1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

6、本合同委托項目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應(yīng)商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。

第九條：雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明，可免予承擔民事責任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《________》有關(guān)規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：_________________

委托代理人：_________________

地址：_________________

電話：_________________

開戶銀行：_________________

賬號：_________________

________年________月________日

乙方：_________________

委托代理人：_________________

地址：_________________

電話：_________________

開戶銀行：_________________

賬號：_________________

________年________月________日