承攬加工合同（15份范本）

【第1篇】零部件加工承攬合同

甲方：_________________(定作方)

地址:_________工業(yè)城

法定代表人:_________________

營業(yè)執(zhí)照證號:_________________

乙方：_________________(承攬方)

地址:_________________

法定代表人:_________________

營業(yè)執(zhí)照證號:_________________

合同編號：_________________合同簽訂地：_________工業(yè)城內(nèi)

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達(dá)加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價備注

1.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求)：

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求

備注

四、加工零部件價格及加工費(fèi)的確定：

1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報(bào)價核算表》確認(rèn)，該價格自確認(rèn)之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的，按該程序重新確認(rèn)，之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3.加工費(fèi)計(jì)算方法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費(fèi)。

(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。

五、加工訂貨：

1.甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。

(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的，乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達(dá)之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：

1.加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2.包裝物標(biāo)識規(guī)定：_________________________________________________________;

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時應(yīng)包裝完整，標(biāo)識明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開具《收料單》。

6.甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。

七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

1.圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

2.模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);

3.模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。

4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);

5.模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有;

6.模具的所有權(quán)：甲方所有。

八、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有_____許可的，還須簽訂《_____使用許可合同》。

九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制

1.合同生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2.產(chǎn)品質(zhì)量控制：

(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后，才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。

(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查，并對甲方提出的不合格項(xiàng)目及時進(jìn)行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評審，如仍未達(dá)到要求，則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細(xì)書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過3c認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。

(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn)。

3.質(zhì)量整改

(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。

十、加工費(fèi)的結(jié)算

1.加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。

十一、驗(yàn)收方法

1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1.甲方在驗(yàn)收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)說明合同號、運(yùn)單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時付款的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

十三、乙方違約責(zé)任：

1.乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，具體如下：

(1)因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。

(2)因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%;

(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé);

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次;

(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計(jì);

(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;

(7)未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;

(8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。

5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計(jì)劃。

6.加工零部件錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。

十四、甲方的違約責(zé)任

1.甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。

十五、合同的變更、解除：

1.合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。

2.乙方連續(xù)或累計(jì)二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3.合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、_____標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。

十六、不可抗力

1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。

十七、其他

1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4.雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。

十八、其他需約定事項(xiàng)：

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

甲方：_________________乙方：_________________

授權(quán)代表：_________________授權(quán)代表：_________________

日期：________年________月________日 日期：________年________月________日

【第2篇】半成品加工承攬合同

2023半成品加工承攬定作方：合同編號：

承攬方： 簽訂地點(diǎn)：

一、項(xiàng)目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注 簽訂時間： 年 月 日

項(xiàng)目名稱

任務(wù)量(工時)

酬 金

完成期限

備注

包 干

工資/小時

合計(jì)人民幣金額(大寫)

(注：空格如不夠用，可以另接。)

二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求

三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

五、結(jié)算方式及期限

六、違約責(zé)任

七、解決合同糾紛的方式

八、雙方協(xié)商的其它條款

定 作 方 承 攬 方

單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人：

電 話： 電 話：

鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

開戶銀行： 開戶銀行： 年 月 日

帳 號： 帳 號： (注：除國家另有規(guī)定外，

郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實(shí)行自愿原則)

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監(jiān)制部門： 印制單位：

【第3篇】容器委托加工承攬合同

委托方：______________公司 簽訂地點(diǎn)：______________

受托方：______________ 簽訂時間：______________

標(biāo)的、數(shù)量、價款：

1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗(yàn)收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。

3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗(yàn)收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

5.(交)提貨方式及地點(diǎn)：委托方廠房內(nèi)。

6.運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。

7.交貨地點(diǎn)、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān)，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。

9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據(jù)《_____》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

委托方：____________公司 受托方：______________

法人代表：______________ 法人代表：______________

委托代表：______________ 委托代表：______________

傳真：______________ 傳真：______________

電話：______________ 電話：______________

開戶銀行：______________ 開戶銀行：______________

帳號：______________ 帳號：______________

地址：______________ 地址：______________

【第4篇】電池加工承攬合同

2023電池加工承攬合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________

(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點(diǎn)：__________

經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價款：

加工定作物品型號、規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物

名稱或項(xiàng)目或完成工作日期

單價金額

合計(jì)金額(人民幣：)佰拾萬仟佰拾元角分

使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

品名型號、規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額

質(zhì)量要求：

檢驗(yàn)及提供方法：_________

價款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定

加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________

包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________

交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn)：_____

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________

給付定金數(shù)額、時間、方法：________

結(jié)算方式和期限：___________

違約責(zé)任：____________

其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

定作方承攬方

單位名稱(蓋章)(蓋章)

法定代表人

簽約代表

地址

電話

電掛

開戶銀行及帳號

保證單位

(蓋章)(蓋章)

【第5篇】加工承攬合同訴訟上訴狀

原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。

被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________

住所地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路請求事項(xiàng)：_________________

1依法判決被告向原先支付車廂款計(jì)人民幣64171元。

2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付逾期付款滯納金(暫計(jì)至___年___月___日)計(jì)人民幣9587.15元;

3本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：_________________

原告與被告經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計(jì)人民幣64171元。后來，原告多次繼續(xù)向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認(rèn)為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應(yīng)及時依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為了維護(hù)原告的合法權(quán)益。根據(jù)我國有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定，特向法院提起訴訟，請求法院依法判決。

此致

__________市人民法院

具狀人：_________________

年月日

【第6篇】模具承攬加工合同

甲方：_________________

乙方：_________________

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)《_____》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實(shí)信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。

第二條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點(diǎn)：

1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計(jì)、制造模具。

(2)合格模具定義：

①模具必須符合經(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖;

②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。

2、驗(yàn)收方法(標(biāo)準(zhǔn))：

①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。

②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。

3、驗(yàn)收地點(diǎn)：在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗(yàn)收必須有雙方簽署的驗(yàn)收報(bào)告，如驗(yàn)收不合格，必須在驗(yàn)收報(bào)告上注明下次驗(yàn)收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：

1、交貨方法及驗(yàn)收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗(yàn)收合格。

2、交貨地點(diǎn)：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認(rèn)后，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運(yùn)雜費(fèi)用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。

第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。

第六條：技術(shù)資料提供及保管：

1、甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。

第七條：質(zhì)量異議/違約責(zé)任：

1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進(jìn)行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項(xiàng)目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。

4、本合同約定模具項(xiàng)目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

6、本合同委托項(xiàng)目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應(yīng)商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。

第九條：雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟(jì)合同鑒定機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔(dān)民事責(zé)任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《________》有關(guān)規(guī)定，由雙方進(jìn)行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：_________________

委托代理人：_________________

地址：_________________

電話：_________________

開戶銀行：_________________

賬號：_________________

________年________月________日

乙方：_________________

委托代理人：_________________

地址：_________________

電話：_________________

開戶銀行：_________________

賬號：_________________

________年________月________日

【第7篇】加工承攬合同書范本

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________

定作人：______________________________

定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求

(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))

編號_______________________

名稱_______________________

規(guī)格_______________________

單位_______________________

數(shù)量_______________________

備注_______________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作人定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)

第五條價款或酬金

(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

【第8篇】凈水器加工承攬合同書

訂立合同雙方：

承攬方：

定作方：

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條 工程價款：按核定價格單計(jì)算款25000元.

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗(yàn)證明.

第七條 交貨的時間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同

的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條 乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的

不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠(蓋章)

代表人：(簽名)

地址： 電話： 開戶銀行 帳號：

乙方 代表人： 地址： 電話： 開戶銀行：

帳號：

【第9篇】印刷品加工承攬合同

2023印刷品加工承攬甲方(定作方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

統(tǒng)一社會信用代碼：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

統(tǒng)一社會信用代碼：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就 印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項(xiàng)。

1、印件名稱一： ，規(guī)格： ，數(shù)量： ，色數(shù)： ，單價： ，總價： ;

2、印件名稱二： ，規(guī)格： ，數(shù)量： ，色數(shù)： ，單價： ，總價： ;

3、印件名稱三： ，規(guī)格： ，數(shù)量： ，色數(shù)： ，單價： ，總價： ;

4、印件名稱四： ，規(guī)格： ，數(shù)量： ，色數(shù)： ，單價： ，總價： 。

總金額合計(jì)：人民幣 元整(小寫￥ 元)。

由甲方將 印制品材料于 年 月 日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。

第二條 交貨時間

甲方于 年 月 日前向乙方提供印刷設(shè)計(jì)稿，如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計(jì)制作材料，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方，書面通知到達(dá)甲方后，乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項(xiàng)目的完成及交付時間。

第三條 交貨方式及地點(diǎn)

交貨方式：

交貨地點(diǎn)：

第四條 付款結(jié)算方式及時間

本合同總金額為 元(大寫： )，甲方支付乙方合同總金額的 %，即 元(大寫： )，作為定金及預(yù)付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到 有限公司對公賬戶，開戶行： ，賬號： 。

甲方若不能支付相應(yīng)款項(xiàng)乙方有權(quán)留置加工承攬物，并且在甲方拒付款項(xiàng)達(dá)到 日后，乙方有權(quán)自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

第五條 雙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后，如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn)，乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項(xiàng)目設(shè)計(jì)后，經(jīng)甲方認(rèn)可，繼續(xù)投入制作生產(chǎn)并進(jìn)行下一步工作流程。

3、甲方應(yīng)及時驗(yàn)收并按照合同支付相應(yīng)款項(xiàng)。

第六條 違約責(zé)任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款，乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計(jì)劃。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。

第七條 本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應(yīng)協(xié)商解決，不能達(dá)成一致意見的，雙方共同選定 人民法院管轄。

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

(以下無正文，轉(zhuǎn)合同簽章頁)

(本頁無正文，為合同簽章頁)

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人：

委托代理人： 法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

【第10篇】柜臺貨架承攬加工合同書

承攬方：_________縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：_________縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于_______年_______月_______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計(jì)算款________元。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗(yàn)證明。

第七條交貨的時間和地點(diǎn)：_______年_______月_______日至________月________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按________元計(jì)算，共計(jì)________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按________元計(jì)算，共計(jì)________元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款________元)。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金。

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于_______年_______月_______日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。

甲方：_________縣木具廠(蓋章)

代表人：________________(簽名)

地址：________________

電話：________________

開戶銀行：_________縣支行營業(yè)所

帳號：________________

乙方：_________縣百貨公司

代表人：________________

地址：________________

電話：________________

開戶銀行：_________縣支行

帳號：________________

_______年_______月_______日

【第11篇】產(chǎn)品包裝加工承攬合同

2023產(chǎn)品包裝加工承攬定作方：_______(簡稱甲方)

承攬方：_______(簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

3、履行的期限、地點(diǎn)和方式：

4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

5、結(jié)算方式：

6、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。

7、雙方約定的其它條款：

8、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

10、本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。

11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

12、本合同簽訂日期：____年__月__日

定作方：_____ 承攬方：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：____

開戶銀行：______ 開戶銀行：_____

帳號：_______帳號：_______

____年__月__日

【第12篇】單位鑄件承攬加工合同

甲方：_______________

乙方：_______________

1、前言

經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。

2、供貨范圍和雙方職責(zé)

(1)供貨范圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗(yàn)試棒2根(￠30~300);球鐵件的附鑄試塊采用“y”型試塊并附質(zhì)保書。

(2)乙方職責(zé)

返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明(a、機(jī)械性能;b、材質(zhì)化驗(yàn))

(3)甲方職責(zé)

每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。

向乙方提供鑄造清單(明細(xì))并說明材料，件數(shù)，交貨期。

甲方向乙方提供技術(shù)要求。

技術(shù)要求

(a)鑄件材料：ht250、ht300、mocr鑄鐵、qt600-3

(b)鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。

(c)鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

(d)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

(e)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

(f)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗(yàn)結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機(jī)械性能。

3、價格

(1)鑄件價格

ht250：

mocr：

qt600：

特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

4、結(jié)算方式：

(1)鑄件以甲方驗(yàn)收過磅，并通知乙方認(rèn)可。

(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗(yàn)收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

(3)鑄件經(jīng)甲方使用，確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

5、交貨期

(1)乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時交貨。

(2)具本交貨日期：(泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途)

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

6、驗(yàn)收

甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進(jìn)行驗(yàn)收。

7、質(zhì)量保證：

甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補(bǔ)廢包換，并以急件的形式補(bǔ)廢，模型費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。

8、合同修改：

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進(jìn)行修改，補(bǔ)充和更改。這些修改、補(bǔ)充和更改的文件與本合同具備同等效力。

9、不可抗力：

(1)當(dāng)不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：

乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

(1)發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。

實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

(2)發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決：

當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署，一并有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。

14、通知

所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。

15、合同生效

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

甲方乙方

代表(簽字)代表(簽字)

甲方：

乙方：

1、前言

經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。

2、供貨范圍和雙方職責(zé)

(1)供貨范圍

按甲方提供的鑄件清單供貨。

鑄件上要帶檢驗(yàn)試棒2根(￠30~300);球鐵件的附鑄試塊采用“y”型試塊并附質(zhì)保書。

(2)乙方職責(zé)

返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

向甲方提供鑄件的材料說明(a、機(jī)械性能;b、材質(zhì)化驗(yàn))

(3)甲方職責(zé)

每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。

向乙方提供鑄造清單(明細(xì))并說明材料，件數(shù)，交貨期。

甲方向乙方提供技術(shù)要求。

技術(shù)要求

(a)鑄件材料：ht250、ht300、mocr鑄鐵、qt600-3

(b)鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。

(c)鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

(d)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

(e)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

(f)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗(yàn)結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機(jī)械性能。

3、價格

(1)鑄件價格

ht250：

mocr：

qt600：

特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

4、結(jié)算方式：

(1)鑄件以甲方驗(yàn)收過磅，并通知乙方認(rèn)可。

(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗(yàn)收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

(3)鑄件經(jīng)甲方使用，確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

5、交貨期

(1)乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時交貨。

(2)具本交貨日期：(泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途)

鑄件5噸以下16-20天。

鑄件5-8噸18-22天。

鑄件8噸以上的另商定。

(3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

6、驗(yàn)收

甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進(jìn)行驗(yàn)收。

7、質(zhì)量保證：

甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補(bǔ)廢包換，并以急件的形式補(bǔ)廢，模型費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。

8、合同修改：

只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進(jìn)行修改，補(bǔ)充和更改。這些修改、補(bǔ)充和更改的文件與本合同具備同等效力。

9、不可抗力：

(1)當(dāng)不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

(2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：

乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

11、合同的終止和解除

(1)發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。

實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

(2)發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

12、爭議解決：

當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

13、合同附件

下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署，一并有效。

附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。

14、通知

所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。

15、合同生效

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

甲方：_______________

乙方：_______________

_____年_____月_____日

【第13篇】加工物承攬合同

定作人：

簽訂地點(diǎn)：

承攬人：

簽訂時間：_____年_____月_____日

第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱、型號單位、單價金額合計(jì)

合計(jì)人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格

計(jì)量

數(shù)量質(zhì)量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn)：

第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：

第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條 定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條 違約責(zé)任：

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項(xiàng)：

定作人(章)：

承攬人(章)：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

賬號：

賬號：

經(jīng)辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監(jiān)制部門：

印制單位：

【第14篇】軌道板承攬加工合同

甲方:________________(委托方)

乙方:________________(承攬方)

經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。

以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

二、相關(guān)事宜:

1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸_____及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三、時間要求：

自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。

四、加工費(fèi)用：

該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用________萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

五、付款方式：

乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

六、其他事宜：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交_____機(jī)構(gòu)解決。

在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：________________蓋章：________________

簽約人：________________職務(wù)：________電話號碼：________________

乙方：________________蓋章:________________

簽約人：________________職務(wù)：________________電話號碼：________________

時間：________年________月________日

【第15篇】原材料承攬加工合同

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

定作物名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費(fèi)：_________

單位總價：_________

第二條加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗(yàn)時間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。

第三條加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承擔(dān)。

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

材料名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質(zhì)量要求：_________

計(jì)量單位：_________

數(shù)量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術(shù)資料及：_________

交付時間：_________

第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點(diǎn)：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗(yàn)方法：_________

運(yùn)輸方法：_________

運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間_________。

第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2.各方通訊地址如下：_________。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交______________委員會_____;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________